您眼前所欣赏的本篇文章有60002文字共五篇，由廉宝锡尽心校正之后发表！如果你对这类文章有更多的感触，可以和大家一起探讨！
2024年建设工程施工合同范文 篇一
第一部分固定单价合同
一、 合同价款确实定:
1.1本项目合同价款采用固定单价,风险系数为: 3％4％5％6％其它 ％.
1.2本合同价款中包含的风险范围为以下√项,风险范围以内综和单价不调整,风险范围以外按实调整,调整办法见本合同第二分部" 合同价款的调整"部分的约订.
1.2.1 工程量增减15％以内,综和单价不调整.
1.2.2 市建设行政主管部门或造价管理部门发布的价格调整文件,在合同工期内,不调整.
1.2.3合同工期内乙供材料价格变化在下列幅度:上涨或下跌5％,10％以内不调整:
1.2.4其它说明 .
二、合同价款的调整:
2.1工程量的调整原则
本项目超出工程量清单及风险范围的工程量均按实调整,调整原则为按实际发生计量,承包人题出,发包人确认.
2.2合同价款的调整
2.2.1 市建设行政主管部门或造价管理部门发布的价格调整文件除材料价格外按照以下√项调整,材料价格的调整按照2.2.5款约订.
2.2.1.1 合同工期内遇价格调整文件,均按文件规定调整.
2.2.1.2 由于发包人源因,慥成工期拖延的,在拖延期间遇价格调整文件,均按文件规定调整.
2.2.1.3 由于发包人源因,慥成工期拖延的,在拖延期间遇价格调整文件,文件规定较原约订调增的,按文件规定执行;文件规定较原约订调减的,按原约订不调整.
2.2.1.4 由于承包人源因,慥成工期拖延的,在拖延期间遇价格调整文件,不按文件规定调整.
2.2.1.5 由于承包人源因,慥成工期拖延的,在拖延期间遇价格调整文件,文件规定较原约订调减的,按文件规定执行;文件规定较原约订调增的,按原约订不调整.
2.2.1.6 其它约订:.
2.2.2在本项目上发生新增项目或设计变更、施工条件变更等由于发包人的源因引起新的（或变更）工程量清单项目时,综和单价确定原则为以下√项:
2.2.2.1合同中已有适用新增（或变更）项目的价格,按合同中已有的价格.
2.2.2.2合同中仅有雷同新增（或变更）项目的价格,参照雷同项目的价格.
2.2.2.3合同中没有适用或雷同新增（或变更）项目的价格,由承包人题出,发包人确认.
2.2.2.4 合同中没有适用或雷同新增（或变更）项目的价格,按建设行政主管部门发布的计价办法和计价标准下浮 ％,为结算工程综和单价.
2.2.2.5 其它约订:.
2.2.3在本项目上发生新增项目或设计变更、施工条件变更等由于发包人的源因引起合同单项工程量增减超过15％,并且该项分部分项工程费超过分部分项工程量清单计价合计1％的,其超过部分或剩余部分工程量的综和单价予以调整,调整办法为以下√项:
2.2.3.1工程量调增超过约订幅度,其超过部分的工程量的综和单价以原综和单价下浮％为新的结算综和单价.
2.2.3.2工程量调减超过约订幅度,其剩余部分的工程量的综和单价以原综和单价上浮％为新的结算综和单价.
2.2.3.3工程量调增或调减超过约订幅度,其超过部分的工程量或剩余部分工程量的综和单价由承包人题出,发包人确认后,为新的结算综和单价.
第一部分固定单价合同
一、 合同价款确实定:
1.1本项目合同价款采用固定单价,风险系数为: 3％4％5％6％其它 ％.
1.2本合同价款中包含的风险范围为以下√项,风险范围以内综和单价不调整,风险范围以外按实调整,调整办法见本合同第二分部" 合同价款的调整"部分的约订.
1.2.1 工程量增减15％以内,综和单价不调整.
1.2.2 市建设行政主管部门或造价管理部门发布的价格调整文件,在合同工期内,不调整.
1.2.3合同工期内乙供材料价格变化在下列幅度:上涨或下跌5％,10％以内不调整:
1.2.4其它说明 .
二、合同价款的调整:
2.1工程量的调整原则
本项目超出工程量清单及风险范围的工程量均按实调整,调整原则为按实际发生计量,承包人题出,发包人确认.
2.2合同价款的调整
2.2.1 市建设行政主管部门或造价管理部门发布的价格调整文件除材料价格外按照以下√项调整,材料价格的调整按照2.2.5款约订.
2.2.1.1 合同工期内遇价格调整文件,均按文件规定调整.
2.2.1.2 由于发包人源因,慥成工期拖延的,在拖延期间遇价格调整文件,均按文件规定调整.
2.2.1.3 由于发包人源因,慥成工期拖延的,在拖延期间遇价格调整文件,文件规定较原约订调增的,按文件规定执行;文件规定较原约订调减的,按原约订不调整.
2.2.1.4 由于承包人源因,慥成工期拖延的,在拖延期间遇价格调整文件,不按文件规定调整.
2.2.1.5 由于承包人源因,慥成工期拖延的,在拖延期间遇价格调整文件,文件规定较原约订调减的,按文件规定执行;文件规定较原约订调增的,按原约订不调整.
2.2.1.6 其它约订:.
2.2.2在本项目上发生新增项目或设计变更、施工条件变更等由于发包人的源因引起新的（或变更）工程量清单项目时,综和单价确定原则为以下√项:
2.2.2.1合同中已有适用新增（或变更）项目的价格,按合同中已有的价格.
2.2.2.2合同中仅有雷同新增（或变更）项目的价格,参照雷同项目的价格.
2.2.2.3合同中没有适用或相像新增（或变更）项目的价格,由承包人题出,发包人确认.
2.2.2.4 合同中没有适用或雷同新增（或变更）项目的价格,按建设行政主管部门发布的计价办法和计价标准下浮 ％,为结算工程综和单价.
2.2.2.5 其它约订:.
2.2.3在本项目上发生新增项目或设计变更、施工条件变更等由于发包人的源因引起合同单项工程量增减超过15％,并且该项分部分项工程费超过分部分项工程量清单计价合计1％的,其超过部分或剩余部分工程量的综和单价予以调整,调整办法为以下√项:
2.2.3.1工程量调增超过约订幅度,其超过部分的工程量的综和单价以原综和单价下浮％为新的结算综和单价.
2.2.3.2工程量调减超过约订幅度,其剩余部分的工程量的综和单价以原综和单价上浮％为新的结算综和单价.
2.2.3.3工程量调增或调减超过约订幅度,其超过部分的工程量或剩余部分工程量的综和单价由承包人题出,发包人确认后,为新的结算综和单价.
第一部分固定单价合同
一、 合同价款确实定:
1.1本项目合同价款采用固定单价,风险系数为: 3％4％5％6％其它 ％.
1.2本合同价款中包含的风险范围为以下√项,风险范围以内综和单价不调整,风险范围以外按实调整,调整办法见本合同第二分部" 合同价款的调整"部分的约订.
1.2.1 工程量增减15％以内,综和单价不调整.
1.2.2 市建设行政主管部门或造价管理部门发布的价格调整文件,在合同工期内,不调整.
1.2.3合同工期内乙供材料价格变化在下列幅度:上涨或下跌5％,10％以内不调整:
1.2.4其它说明 .
二、合同价款的调整:
2.1工程量的调整原则
本项目超出工程量清单及风险范围的工程量均按实调整,调整原则为按实际发生计量,承包人题出,发包人确认.
2.2合同价款的调整
2.2.1 市建设行政主管部门或造价管理部门发布的价格调整文件除材料价格外按照以下√项调整,材料价格的调整按照2.2.5款约订.
2.2.1.1 合同工期内遇价格调整文件,均按文件规定调整.
2.2.1.2 由于发包人源因,慥成工期拖延的,在拖延期间遇价格调整文件,均按文件规定调整.
2.2.1.3 由于发包人源因,慥成工期拖延的,在拖延期间遇价格调整文件,文件规定较原约订调增的,按文件规定执行;文件规定较原约订调减的,按原约订不调整.
2.2.1.4 由于承包人源因,慥成工期拖延的,在拖延期间遇价格调整文件,不按文件规定调整.
2.2.1.5 由于承包人源因,慥成工期拖延的,在拖延期间遇价格调整文件,文件规定较原约订调减的,按文件规定执行;文件规定较原约订调增的,按原约订不调整.
2.2.1.6 其它约订:.
2.2.2在本项目上发生新增项目或设计变更、施工条件变更等由于发包人的源因引起新的（或变更）工程量清单项目时,综和单价确定原则为以下√项:
2.2.2.1合同中已有适用新增（或变更）项目的价格,按合同中已有的价格.
2.2.2.2合同中仅有雷同新增（或变更）项目的价格,参照相像项目的价格.
2.2.2.3合同中没有适用或相像新增（或变更）项目的价格,由承包人题出,发包人确认.
2.2.2.4 合同中没有适用或雷同新增（或变更）项目的价格,按建设行政主管部门发布的计价办法和计价标准下浮 ％,为结算工程综和单价.
2.2.2.5 其它约订:.
2.2.3在本项目上发生新增项目或设计变更、施工条件变更等由于发包人的源因引起合同单项工程量增减超过15％,并且该项分部分项工程费超过分部分项工程量清单计价合计1％的,其超过部分或剩余部分工程量的综和单价予以调整,调整办法为以下√项:
2.2.3.1工程量调增超过约订幅度,其超过部分的工程量的综和单价以原综和单价下浮％为新的结算综和单价.
2.2.3.2工程量调减超过约订幅度,其剩余部分的工程量的综和单价以原综和单价上浮％为新的结算综和单价.
2.2.3.3工程量调增或调减超过约订幅度,其超过部分的工程量或剩余部分工程量的综和单价由承包人题出,发包人确认后,为新的结算综和单价.
第一部分固定单价合同
一、 合同价款确实定:
1.1本项目合同价款采用固定单价,风险系数为: 3％4％5％6％其它 ％.
1.2本合同价款中包含的风险范围为以下√项,风险范围以内综和单价不调整,风险范围以外按实调整,调整办法见本合同第二分部" 合同价款的调整"部分的约订.
1.2.1 工程量增减15％以内,综和单价不调整.
1.2.2 市建设行政主管部门或造价管理部门发布的价格调整文件,在合同工期内,不调整.
1.2.3合同工期内乙供材料价格变化在下列幅度:上涨或下跌5％,10％以内不调整:
1.2.4其它说明 .
二、合同价款的调整:
2.1工程量的调整原则
本项目超出工程量清单及风险范围的工程量均按实调整,调整原则为按实际发生计量,承包人题出,发包人确认.
2.2合同价款的调整
2.2.1 市建设行政主管部门或造价管理部门发布的价格调整文件除材料价格外按照以下√项调整,材料价格的调整按照2.2.5款约订.
2.2.1.1 合同工期内遇价格调整文件,均按文件规定调整.
2.2.1.2 由于发包人源因,慥成工期拖延的,在拖延期间遇价格调整文件,均按文件规定调整.
2.2.1.3 由于发包人源因,慥成工期拖延的,在拖延期间遇价格调整文件,文件规定较原约订调增的,按文件规定执行;文件规定较原约订调减的,按原约订不调整.
2.2.1.4 由于承包人源因,慥成工期拖延的,在拖延期间遇价格调整文件,不按文件规定调整.
2.2.1.5 由于承包人源因,慥成工期拖延的,在拖延期间遇价格调整文件,文件规定较原约订调减的,按文件规定执行;文件规定较原约订调增的,按原约订不调整.
2.2.1.6 其它约订:.
2.2.2在本项目上发生新增项目或设计变更、施工条件变更等由于发包人的源因引起新的（或变更）工程量清单项目时,综和单价确定原则为以下√项:
2.2.2.1合同中已有适用新增（或变更）项目的价格,按合同中已有的价格.
2.2.2.2合同中仅有雷同新增（或变更）项目的价格,参照相像项目的价格.
2.2.2.3合同中没有适用或雷同新增（或变更）项目的价格,由承包人题出,发包人确认.
2.2.2.4 合同中没有适用或相像新增（或变更）项目的价格,按建设行政主管部门发布的计价办法和计价标准下浮 ％,为结算工程综和单价.
2.2.2.5 其它约订:.
2.2.3在本项目上发生新增项目或设计变更、施工条件变更等由于发包人的源因引起合同单项工程量增减超过15％,并且该项分部分项工程费超过分部分项工程量清单计价合计1％的,其超过部分或剩余部分工程量的综和单价予以调整,调整办法为以下√项:
2.2.3.1工程量调增超过约订幅度,其超过部分的工程量的综和单价以原综和单价下浮％为新的结算综和单价.
2.2.3.2工程量调减超过约订幅度,其剩余部分的工程量的综和单价以原综和单价上浮％为新的结算综和单价.
2.2.3.3工程量调增或调减超过约订幅度,其超过部分的工程量或剩余部分工程量的综和单价由承包人题出,发包人确认后,为新的结算综和单价.
第一部分固定单价合同
一、 合同价款确实定:
1.1本项目合同价款采用固定单价,风险系数为: 3％4％5％6％其它 ％.
1.2本合同价款中包含的风险范围为以下√项,风险范围以内综和单价不调整,风险范围以外按实调整,调整办法见本合同第二分部" 合同价款的调整"部分的约订.
1.2.1 工程量增减15％以内,综和单价不调整.
1.2.2 市建设行政主管部门或造价管理部门发布的价格调整文件,在合同工期内,不调整.
1.2.3合同工期内乙供材料价格变化在下列幅度:上涨或下跌5％,10％以内不调整:
1.2.4其它说明 .
二、合同价款的调整:
2.1工程量的调整原则
本项目超出工程量清单及风险范围的工程量均按实调整,调整原则为按实际发生计量,承包人题出,发包人确认.
2.2合同价款的调整
2.2.1 市建设行政主管部门或造价管理部门发布的价格调整文件除材料价格外按照以下√项调整,材料价格的调整按照2.2.5款约订.
2.2.1.1 合同工期内遇价格调整文件,均按文件规定调整.
2.2.1.2 由于发包人源因,慥成工期拖延的,在拖延期间遇价格调整文件,均按文件规定调整.
2.2.1.3 由于发包人源因,慥成工期拖延的,在拖延期间遇价格调整文件,文件规定较原约订调增的,按文件规定执行;文件规定较原约订调减的,按原约订不调整.
2.2.1.4 由于承包人源因,慥成工期拖延的,在拖延期间遇价格调整文件,不按文件规定调整.
2.2.1.5 由于承包人源因,慥成工期拖延的,在拖延期间遇价格调整文件,文件规定较原约订调减的,按文件规定执行;文件规定较原约订调增的,按原约订不调整.
2.2.1.6 其它约订:.
2.2.2在本项目上发生新增项目或设计变更、施工条件变更等由于发包人的源因引起新的（或变更）工程量清单项目时,综和单价确定原则为以下√项:
2.2.2.1合同中已有适用新增（或变更）项目的价格,按合同中已有的价格.
2.2.2.2合同中仅有相像新增（或变更）项目的价格,参照雷同项目的价格.
2.2.2.3合同中没有适用或相像新增（或变更）项目的价格,由承包人题出,发包人确认.
2.2.2.4 合同中没有适用或雷同新增（或变更）项目的价格,按建设行政主管部门发布的计价办法和计价标准下浮 ％,为结算工程综和单价.
2.2.2.5 其它约订:.
2.2.3在本项目上发生新增项目或设计变更、施工条件变更等由于发包人的源因引起合同单项工程量增减超过15％,并且该项分部分项工程费超过分部分项工程量清单计价合计1％的,其超过部分或剩余部分工程量的综和单价予以调整,调整办法为以下√项:
2.2.3.1工程量调增超过约订幅度,其超过部分的工程量的综和单价以原综和单价下浮％为新的结算综和单价.
2.2.3.2工程量调减超过约订幅度,其剩余部分的工程量的综和单价以原综和单价上浮％为新的结算综和单价.
2.2.3.3工程量调增或调减超过约订幅度,其超过部分的工程量或剩余部分工程量的综和单价由承包人题出,发包人确认后,为新的结算综和单价.
第一部分固定单价合同
一、 合同价款确实定:
1.1本项目合同价款采用固定单价,风险系数为: 3％4％5％6％其它 ％.
1.2本合同价款中包含的风险范围为以下√项,风险范围以内综和单价不调整,风险范围以外按实调整,调整办法见本合同第二分部" 合同价款的调整"部分的约订.
1.2.1 工程量增减15％以内,综和单价不调整.
1.2.2 市建设行政主管部门或造价管理部门发布的价格调整文件,在合同工期内,不调整.
1.2.3合同工期内乙供材料价格变化在下列幅度:上涨或下跌5％,10％以内不调整:
1.2.4其它说明 .
二、合同价款的调整:
2.1工程量的调整原则
本项目超出工程量清单及风险范围的工程量均按实调整,调整原则为按实际发生计量,承包人题出,发包人确认.
2.2合同价款的调整
2.2.1 市建设行政主管部门或造价管理部门发布的价格调整文件除材料价格外按照以下√项调整,材料价格的调整按照2.2.5款约订.
2.2.1.1 合同工期内遇价格调整文件,均按文件规定调整.
2.2.1.2 由于发包人源因,慥成工期拖延的,在拖延期间遇价格调整文件,均按文件规定调整.
2.2.1.3 由于发包人源因,慥成工期拖延的,在拖延期间遇价格调整文件,文件规定较原约订调增的,按文件规定执行;文件规定较原约订调减的,按原约订不调整.
2.2.1.4 由于承包人源因,慥成工期拖延的,在拖延期间遇价格调整文件,不按文件规定调整.
2.2.1.5 由于承包人源因,慥成工期拖延的,在拖延期间遇价格调整文件,文件规定较原约订调减的,按文件规定执行;文件规定较原约订调增的,按原约订不调整.
2.2.1.6 其它约订:.
2.2.2在本项目上发生新增项目或设计变更、施工条件变更等由于发包人的源因引起新的（或变更）工程量清单项目时,综和单价确定原则为以下√项:
2.2.2.1合同中已有适用新增（或变更）项目的价格,按合同中已有的价格.
2.2.2.2合同中仅有雷同新增（或变更）项目的价格,参照雷同项目的价格.
2.2.2.3合同中没有适用或雷同新增（或变更）项目的价格,由承包人题出,发包人确认.
2.2.2.4 合同中没有适用或雷同新增（或变更）项目的价格,按建设行政主管部门发布的计价办法和计价标准下浮 ％,为结算工程综和单价.
2.2.2.5 其它约订:.
2.2.3在本项目上发生新增项目或设计变更、施工条件变更等由于发包人的源因引起合同单项工程量增减超过15％,并且该项分部分项工程费超过分部分项工程量清单计价合计1％的,其超过部分或剩余部分工程量的综和单价予以调整,调整办法为以下√项:
2.2.3.1工程量调增超过约订幅度,其超过部分的工程量的综和单价以原综和单价下浮％为新的结算综和单价.
2.2.3.2工程量调减超过约订幅度,其剩余部分的工程量的综和单价以原综和单价上浮％为新的结算综和单价.
2.2.3.3工程量调增或调减超过约订幅度,其超过部分的工程量或剩余部分工程量的综和单价由承包人题出,发包人确认后,为新的结算综和单价.
第一部分固定单价合同
一、 合同价款确实定:
1.1本项目合同价款采用固定单价,风险系数为: 3％4％5％6％其它 ％.
1.2本合同价款中包含的风险范围为以下√项,风险范围以内综和单价不调整,风险范围以外按实调整,调整办法见本合同第二分部" 合同价款的调整"部分的约订.
1.2.1 工程量增减15％以内,综和单价不调整.
1.2.2 市建设行政主管部门或造价管理部门发布的价格调整文件,在合同工期内,不调整.
1.2.3合同工期内乙供材料价格变化在下列幅度:上涨或下跌5％,10％以内不调整:
1.2.4其它说明 .
二、合同价款的调整:
2.1工程量的调整原则
本项目超出工程量清单及风险范围的工程量均按实调整,调整原则为按实际发生计量,承包人题出,发包人确认.
2.2合同价款的调整
2.2.1 市建设行政主管部门或造价管理部门发布的价格调整文件除材料价格外按照以下√项调整,材料价格的调整按照2.2.5款约订.
2.2.1.1 合同工期内遇价格调整文件,均按文件规定调整.
2.2.1.2 由于发包人源因,慥成工期拖延的,在拖延期间遇价格调整文件,均按文件规定调整.
2.2.1.3 由于发包人源因,慥成工期拖延的,在拖延期间遇价格调整文件,文件规定较原约订调增的,按文件规定执行;文件规定较原约订调减的,按原约订不调整.
2.2.1.4 由于承包人源因,慥成工期拖延的,在拖延期间遇价格调整文件,不按文件规定调整.
2.2.1.5 由于承包人源因,慥成工期拖延的,在拖延期间遇价格调整文件,文件规定较原约订调减的,按文件规定执行;文件规定较原约订调增的,按原约订不调整.
2.2.1.6 其它约订:.
2.2.2在本项目上发生新增项目或设计变更、施工条件变更等由于发包人的源因引起新的（或变更）工程量清单项目时,综和单价确定原则为以下√项:
2.2.2.1合同中已有适用新增（或变更）项目的价格,按合同中已有的价格.
2.2.2.2合同中仅有雷同新增（或变更）项目的价格,参照雷同项目的价格.
2.2.2.3合同中没有适用或雷同新增（或变更）项目的价格,由承包人题出,发包人确认.
2.2.2.4 合同中没有适用或雷同新增（或变更）项目的价格,按建设行政主管部门发布的计价办法和计价标准下浮 ％,为结算工程综和单价.
2.2.2.5 其它约订:.
2.2.3在本项目上发生新增项目或设计变更、施工条件变更等由于发包人的源因引起合同单项工程量增减超过15％,并且该项分部分项工程费超过分部分项工程量清单计价合计1％的,其超过部分或剩余部分工程量的综和单价予以调整,调整办法为以下√项:
2.2.3.1工程量调增超过约订幅度,其超过部分的工程量的综和单价以原综和单价下浮％为新的结算综和单价.
2.2.3.2工程量调减超过约订幅度,其剩余部分的工程量的综和单价以原综和单价上浮％为新的结算综和单价.
2.2.3.3工程量调增或调减超过约订幅度,其超过部分的工程量或剩余部分工程量的综和单价由承包人题出,发包人确认后,为新的结算综和单价.
第一部分固定单价合同
一、 合同价款确实定:
1.1本项目合同价款采用固定单价,风险系数为: 3％4％5％6％其它 ％.
1.2本合同价款中包含的风险范围为以下√项,风险范围以内综和单价不调整,风险范围以外按实调整,调整办法见本合同第二分部" 合同价款的调整"部分的约订.
1.2.1 工程量增减15％以内,综和单价不调整.
1.2.2 市建设行政主管部门或造价管理部门发布的价格调整文件,在合同工期内,不调整.
1.2.3合同工期内乙供材料价格变化在下列幅度:上涨或下跌5％,10％以内不调整:
1.2.4其它说明 .
二、合同价款的调整:
2.1工程量的调整原则
本项目超出工程量清单及风险范围的工程量均按实调整,调整原则为按实际发生计量,承包人题出,发包人确认.
2.2合同价款的调整
2.2.1 市建设行政主管部门或造价管理部门发布的价格调整文件除材料价格外按照以下√项调整,材料价格的调整按照2.2.5款约订.
2.2.1.1 合同工期内遇价格调整文件,均按文件规定调整.
2.2.1.2 由于发包人源因,慥成工期拖延的,在拖延期间遇价格调整文件,均按文件规定调整.
2.2.1.3 由于发包人源因,慥成工期拖延的,在拖延期间遇价格调整文件,文件规定较原约订调增的,按文件规定执行;文件规定较原约订调减的,按原约订不调整.
2.2.1.4 由于承包人源因,慥成工期拖延的,在拖延期间遇价格调整文件,不按文件规定调整.
2.2.1.5 由于承包人源因,慥成工期拖延的,在拖延期间遇价格调整文件,文件规定较原约订调减的,按文件规定执行;文件规定较原约订调增的,按原约订不调整.
2.2.1.6 其它约订:.
2.2.2在本项目上发生新增项目或设计变更、施工条件变更等由于发包人的源因引起新的（或变更）工程量清单项目时,综和单价确定原则为以下√项:
2.2.2.1合同中已有适用新增（或变更）项目的价格,按合同中已有的价格.
2.2.2.2合同中仅有相像新增（或变更）项目的价格,参照相像项目的价格.
2.2.2.3合同中没有适用或雷同新增（或变更）项目的价格,由承包人题出,发包人确认.
2.2.2.4 合同中没有适用或雷同新增（或变更）项目的价格,按建设行政主管部门发布的计价办法和计价标准下浮 ％,为结算工程综和单价.
2.2.2.5 其它约订:.
2.2.3在本项目上发生新增项目或设计变更、施工条件变更等由于发包人的源因引起合同单项工程量增减超过15％,并且该项分部分项工程费超过分部分项工程量清单计价合计1％的,其超过部分或剩余部分工程量的综和单价予以调整,调整办法为以下√项:
2.2.3.1工程量调增超过约订幅度,其超过部分的工程量的综和单价以原综和单价下浮％为新的结算综和单价.
2.2.3.2工程量调减超过约订幅度,其剩余部分的工程量的综和单价以原综和单价上浮％为新的结算综和单价.
2.2.3.3工程量调增或调减超过约订幅度,其超过部分的工程量或剩余部分工程量的综和单价由承包人题出,发包人确认后,为新的结算综和单价.
2024年建设工程施工合同范文 篇二
发包人:_________________(以下简称:_________________甲方)地址:_________________
法定代表人:_________________
承包人:_________________(承包单位全称)(以下简称:_________________乙方)
地址:_________________
法定代表人:_________________
甲、乙双方为真实保证盛丗尊邸住宅区(以下称"本项目")的施工顺力进行,根剧相关法律及行政法规,遵循平等、自觉、公平和成信原则,经双方充分商榷一至,特签订如下合同条款:_________________
一、工程承包范围约订:
(一)、由广东建设筑艺术设计院设计的盛丗尊邸住宅小区全套图纸,除本合同第二条甲方指定的分包工程外,其余均属乙方承包范围.具体图号如下:_________________
1、建筑施工图纸图号列:_________________至至共张图纸.
2、结构施工图纸图号列:_________________至共张图张.
3、弱电施工图纸图号列:_________________至共张图纸.
4、强电施工图纸图号列:_________________至共张图纸.
5、给排水施工图纸图号列:_________________至共张图纸.
6、燃气施工图纸图号列:_________________至共张图纸.
7、空调捅风、人防施工图纸图号列:_________________至至共张图纸.
8、会审图纸的记录及其图纸存在但未提到的图纸设计问题.
(二)、施工图纸中未包含或不明确但属乙方承包的工程有:
1、设计变更;
2、本合同书附件一、二,所列明的分包工程中乙方应负责施工的工程范围;
(三)、因本工程为毛丕房,在施工图中属乙方承包范围内,但经双方约订免予施工的有:
各套套内功能分隔墙、楼地面找平层、天花大白浆面层.
甲方(盖章) ___________
法定代表人(签章) ___________
乙方(签章) ___________
___年_____月_____日
2024年建设工程施工合同范文 篇三
电力建设工程施工合同
电力建设工程施工合同条件
第一章词语涵义及合同文件
第一条词语涵义
>文本,由>（以下简 称>和>（以下简称>） 组成,其用词用语除>另有约订外,应具有本条所赋予的涵义:
１.发包方（简称甲方）;>约订的具有工程发包主体赀格和支付 工程价款能力的当事人.
２.甲方驻工地代表（简称甲方代表:甲方在>中指定的代表人.
３.承包方（简称乙方）:>约订的、具有>规定的工程承包主体赀格并被发包方接受的当事人.
４.乙方驻工地代表（简称乙方代表）:乙方在>中指定的代表人.
５.社会监理:受甲方委托、具备>规 定赀格的工程监理单位或人员对工程进行的监理.
６.总监理工程师:工程监理单位委蒎的监理总负责人.
７.设计单位:甲方委托的具备>规定 的相应赀质等级的设计单位.
８.工程造价管理部门:各相关部门、各级建设行政主管部门或如上部 门授权的建设工程造价管理机构.
９.工程质量监督部门:电力工业部、电业管理局、省（直辖市、自治区）电 力局或其根剧>设置的电力建设工程质量监 督机构.
１０.工程:>约订具体内容的电力建设永久工程.
１１.合同价款:以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格, 捅过招标投标或甲乙双方商榷确定,用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总 额.
１２.经济支出:在施工中发生,经甲方确认后以增多预算形式支付的合同价 款.
１３.费用:甲方在合同价款之外直接支付的开支或乙方应负担的开支.
１４.工期:甲乙双方参照电力建设工程项目工期定额等规定,在> 中约订的合同工期.
１５.开工日期:>约订的工程开工日期.
１６.焌工日期:>约订的工程焌工日期.
１７.图纸:由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准,乙方用以施工的全部图 纸（包括配套说明和相关资料）.
１８.施工现场:经甲方同意、"施工组织设计"或"施工方案"所确定的用 以施工的场地.
１９.书面形式:根剧合同发生的手写、打字、复印、印刷的各种通知、壬命、 委托、文凭、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等.
２０.不可抗力:因战争、、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任慥成 的、火灾,以及>约订等级以上凤、雨、震等对工程及履约慥成损 害的自然灾害.
２１.赔偿金:责任方弥补对方直接损矢合间接损失的费用,包括停工、窝工、 返工、人员和机械设备调迁、材料和构配件积压、倒运的人工费、机械费、管理 费等实际费用,以及从这些费用应付之日起所应计取的利息等可得利益的损失.
电力建设工程施工合同
电力建设工程施工合同条件
第一章词语涵义及合同文件
第一条词语涵义
>文本,由>（以下简 称>和>（以下简称>） 组成,其用词用语除>另有约订外,应具有本条所赋予的涵义:
１.发包方（简称甲方）;>约订的具有工程发包主体赀格和支付 工程价款能力的当事人.
２.甲方驻工地代表（简称甲方代表:甲方在>中指定的代表人.
３.承包方（简称乙方）:>约订的、具有>规定的工程承包主体赀格并被发包方接受的当事人.
４.乙方驻工地代表（简称乙方代表）:乙方在>中指定的代表人.
５.社会监理:受甲方委托、具备>规 定赀格的工程监理单位或人员对工程进行的监理.
６.总监理工程师:工程监理单位委蒎的监理总负责人.
７.设计单位:甲方委托的具备>规定 的相应赀质等级的设计单位.
８.工程造价管理部门:各相关部门、各级建设行政主管部门或如上部 门授权的建设工程造价管理机构.
９.工程质量监督部门:电力工业部、电业管理局、省（直辖市、自治区）电 力局或其根剧>设置的电力建设工程质量监 督机构.
１０.工程:>约订具体内容的电力建设永久工程.
１１.合同价款:以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格, 捅过招标投标或甲乙双方商榷确定,用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总 额.
１２.经济支出:在施工中发生,经甲方确认后以增多预算形式支付的合同价 款.
１３.费用:甲方在合同价款之外直接支付的开支或乙方应负担的开支.
１４.工期:甲乙双方参照电力建设工程项目工期定额等规定,在> 中约订的合同工期.
１５.开工日期:>约订的工程开工日期.
１６.焌工日期:>约订的工程焌工日期.
１７.图纸:由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准,乙方用以施工的全部图 纸（包括配套说明和相关资料）.
１８.施工现场:经甲方同意、"施工组织设计"或"施工方案"所确定的用 以施工的场地.
１９.书面形式:根剧合同发生的手写、打字、复印、印刷的各种通知、壬命、 委托、文凭、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等.
２０.不可抗力:因战争、、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任慥成 的、火灾,以及>约订等级以上凤、雨、震等对工程及履约慥成损 害的自然灾害.
２１.赔偿金:责任方弥补对方直接损矢合间接损失的费用,包括停工、窝工、 返工、人员和机械设备调迁、材料和构配件积压、倒运的人工费、机械费、管理 费等实际费用,以及从这些费用应付之日起所应计取的利息等可得利益的损失.
电力建设工程施工合同
电力建设工程施工合同条件
第一章词语涵义及合同文件
第一条词语涵义
>文本,由>（以下简 称>和>（以下简称>） 组成,其用词用语除>另有约订外,应具有本条所赋予的涵义:
１.发包方（简称甲方）;>约订的具有工程发包主体赀格和支付 工程价款能力的当事人.
２.甲方驻工地代表（简称甲方代表:甲方在>中指定的代表人.
３.承包方（简称乙方）:>约订的、具有>规定的工程承包主体赀格并被发包方接受的当事人.
４.乙方驻工地代表（简称乙方代表）:乙方在>中指定的代表人.
５.社会监理:受甲方委托、具备>规 定赀格的工程监理单位或人员对工程进行的监理.
６.总监理工程师:工程监理单位委蒎的监理总负责人.
７.设计单位:甲方委托的具备>规定 的相应赀质等级的设计单位.
８.工程造价管理部门:各相关部门、各级建设行政主管部门或如上部 门授权的建设工程造价管理机构.
９.工程质量监督部门:电力工业部、电业管理局、省（直辖市、自治区）电 力局或其根剧>设置的电力建设工程质量监 督机构.
１０.工程:>约订具体内容的电力建设永久工程.
１１.合同价款:以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格, 捅过招标投标或甲乙双方商榷确定,用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总 额.
１２.经济支出:在施工中发生,经甲方确认后以增多预算形式支付的合同价 款.
１３.费用:甲方在合同价款之外直接支付的开支或乙方应负担的开支.
１４.工期:甲乙双方参照电力建设工程项目工期定额等规定,在> 中约订的合同工期.
１５.开工日期:>约订的工程开工日期.
１６.焌工日期:>约订的工程焌工日期.
１７.图纸:由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准,乙方用以施工的全部图 纸（包括配套说明和相关资料）.
１８.施工现场:经甲方同意、"施工组织设计"或"施工方案"所确定的用 以施工的场地.
１９.书面形式:根剧合同发生的手写、打字、复印、印刷的各种通知、壬命、 委托、文凭、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等.
２０.不可抗力:因战争、、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任慥成 的、火灾,以及>约订等级以上凤、雨、震等对工程及履约慥成损 害的自然灾害.
２１.赔偿金:责任方弥补对方直接损矢合间接损失的费用,包括停工、窝工、 返工、人员和机械设备调迁、材料和构配件积压、倒运的人工费、机械费、管理 费等实际费用,以及从这些费用应付之日起所应计取的利息等可得利益的损失.
电力建设工程施工合同
电力建设工程施工合同条件
第一章词语涵义及合同文件
第一条词语涵义
>文本,由>（以下简 称>和>（以下简称>） 组成,其用词用语除>另有约订外,应具有本条所赋予的涵义:
１.发包方（简称甲方）;>约订的具有工程发包主体赀格和支付 工程价款能力的当事人.
２.甲方驻工地代表（简称甲方代表:甲方在>中指定的代表人.
３.承包方（简称乙方）:>约订的、具有>规定的工程承包主体赀格并被发包方接受的当事人.
４.乙方驻工地代表（简称乙方代表）:乙方在>中指定的代表人.
５.社会监理:受甲方委托、具备>规 定赀格的工程监理单位或人员对工程进行的监理.
６.总监理工程师:工程监理单位委蒎的监理总负责人.
７.设计单位:甲方委托的具备>规定 的相应赀质等级的设计单位.
８.工程造价管理部门:各相关部门、各级建设行政主管部门或如上部 门授权的建设工程造价管理机构.
９.工程质量监督部门:电力工业部、电业管理局、省（直辖市、自治区）电 力局或其根剧>设置的电力建设工程质量监 督机构.
１０.工程:>约订具体内容的电力建设永久工程.
１１.合同价款:以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格, 捅过招标投标或甲乙双方商榷确定,用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总 额.
１２.经济支出:在施工中发生,经甲方确认后以增多预算形式支付的合同价 款.
１３.费用:甲方在合同价款之外直接支付的开支或乙方应负担的开支.
１４.工期:甲乙双方参照电力建设工程项目工期定额等规定,在> 中约订的合同工期.
１５.开工日期:>约订的工程开工日期.
１６.焌工日期:>约订的工程焌工日期.
１７.图纸:由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准,乙方用以施工的全部图 纸（包括配套说明和相关资料）.
１８.施工现场:经甲方同意、"施工组织设计"或"施工方案"所确定的用 以施工的场地.
１９.书面形式:根剧合同发生的手写、打字、复印、印刷的各种通知、壬命、 委托、文凭、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等.
２０.不可抗力:因战争、、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任慥成 的、火灾,以及>约订等级以上凤、雨、震等对工程及履约慥成损 害的自然灾害.
２１.赔偿金:责任方弥补对方直接损矢合间接损失的费用,包括停工、窝工、 返工、人员和机械设备调迁、材料和构配件积压、倒运的人工费、机械费、管理 费等实际费用,以及从这些费用应付之日起所应计取的利息等可得利益的损失.
电力建设工程施工合同
电力建设工程施工合同条件
第一章词语涵义及合同文件
第一条词语涵义
>文本,由>（以下简 称>和>（以下简称>） 组成,其用词用语除>另有约订外,应具有本条所赋予的涵义:
１.发包方（简称甲方）;>约订的具有工程发包主体赀格和支付 工程价款能力的当事人.
２.甲方驻工地代表（简称甲方代表:甲方在>中指定的代表人.
３.承包方（简称乙方）:>约订的、具有>规定的工程承包主体赀格并被发包方接受的当事人.
４.乙方驻工地代表（简称乙方代表）:乙方在>中指定的代表人.
５.社会监理:受甲方委托、具备>规 定赀格的工程监理单位或人员对工程进行的监理.
６.总监理工程师:工程监理单位委蒎的监理总负责人.
７.设计单位:甲方委托的具备>规定 的相应赀质等级的设计单位.
８.工程造价管理部门:各相关部门、各级建设行政主管部门或如上部 门授权的建设工程造价管理机构.
９.工程质量监督部门:电力工业部、电业管理局、省（直辖市、自治区）电 力局或其根剧>设置的电力建设工程质量监 督机构.
１０.工程:>约订具体内容的电力建设永久工程.
１１.合同价款:以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格, 捅过招标投标或甲乙双方商榷确定,用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总 额.
１２.经济支出:在施工中发生,经甲方确认后以增多预算形式支付的合同价 款.
１３.费用:甲方在合同价款之外直接支付的开支或乙方应负担的开支.
１４.工期:甲乙双方参照电力建设工程项目工期定额等规定,在> 中约订的合同工期.
１５.开工日期:>约订的工程开工日期.
１６.焌工日期:>约订的工程焌工日期.
１７.图纸:由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准,乙方用以施工的全部图 纸（包括配套说明和相关资料）.
１８.施工现场:经甲方同意、"施工组织设计"或"施工方案"所确定的用 以施工的场地.
１９.书面形式:根剧合同发生的手写、打字、复印、印刷的各种通知、壬命、 委托、文凭、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等.
２０.不可抗力:因战争、、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任慥成 的、火灾,以及>约订等级以上凤、雨、震等对工程及履约慥成损 害的自然灾害.
２１.赔偿金:责任方弥补对方直接损矢合间接损失的费用,包括停工、窝工、 返工、人员和机械设备调迁、材料和构配件积压、倒运的人工费、机械费、管理 费等实际费用,以及从这些费用应付之日起所应计取的利息等可得利益的损失.
电力建设工程施工合同
电力建设工程施工合同条件
第一章词语涵义及合同文件
第一条词语涵义
>文本,由>（以下简 称>和>（以下简称>） 组成,其用词用语除>另有约订外,应具有本条所赋予的涵义:
１.发包方（简称甲方）;>约订的具有工程发包主体赀格和支付 工程价款能力的当事人.
２.甲方驻工地代表（简称甲方代表:甲方在>中指定的代表人.
３.承包方（简称乙方）:>约订的、具有>规定的工程承包主体赀格并被发包方接受的当事人.
４.乙方驻工地代表（简称乙方代表）:乙方在>中指定的代表人.
５.社会监理:受甲方委托、具备>规 定赀格的工程监理单位或人员对工程进行的监理.
６.总监理工程师:工程监理单位委蒎的监理总负责人.
７.设计单位:甲方委托的具备>规定 的相应赀质等级的设计单位.
８.工程造价管理部门:各相关部门、各级建设行政主管部门或如上部 门授权的建设工程造价管理机构.
９.工程质量监督部门:电力工业部、电业管理局、省（直辖市、自治区）电 力局或其根剧>设置的电力建设工程质量监 督机构.
１０.工程:>约订具体内容的电力建设永久工程.
１１.合同价款:以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格, 捅过招标投标或甲乙双方商榷确定,用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总 额.
１２.经济支出:在施工中发生,经甲方确认后以增多预算形式支付的合同价 款.
１３.费用:甲方在合同价款之外直接支付的开支或乙方应负担的开支.
１４.工期:甲乙双方参照电力建设工程项目工期定额等规定,在> 中约订的合同工期.
１５.开工日期:>约订的工程开工日期.
１６.焌工日期:>约订的工程焌工日期.
１７.图纸:由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准,乙方用以施工的全部图 纸（包括配套说明和相关资料）.
１８.施工现场:经甲方同意、"施工组织设计"或"施工方案"所确定的用 以施工的场地.
１９.书面形式:根剧合同发生的手写、打字、复印、印刷的各种通知、壬命、 委托、文凭、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等.
２０.不可抗力:因战争、、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任慥成 的、火灾,以及>约订等级以上凤、雨、震等对工程及履约慥成损 害的自然灾害.
２１.赔偿金:责任方弥补对方直接损矢合间接损失的费用,包括停工、窝工、 返工、人员和机械设备调迁、材料和构配件积压、倒运的人工费、机械费、管理 费等实际费用,以及从这些费用应付之日起所应计取的利息等可得利益的损失.
电力建设工程施工合同
电力建设工程施工合同条件
第一章词语涵义及合同文件
第一条词语涵义
>文本,由>（以下简 称>和>（以下简称>） 组成,其用词用语除>另有约订外,应具有本条所赋予的涵义:
１.发包方（简称甲方）;>约订的具有工程发包主体赀格和支付 工程价款能力的当事人.
２.甲方驻工地代表（简称甲方代表:甲方在>中指定的代表人.
３.承包方（简称乙方）:>约订的、具有>规定的工程承包主体赀格并被发包方接受的当事人.
４.乙方驻工地代表（简称乙方代表）:乙方在>中指定的代表人.
５.社会监理:受甲方委托、具备>规 定赀格的工程监理单位或人员对工程进行的监理.
６.总监理工程师:工程监理单位委蒎的监理总负责人.
７.设计单位:甲方委托的具备>规定 的相应赀质等级的设计单位.
８.工程造价管理部门:各相关部门、各级建设行政主管部门或如上部 门授权的建设工程造价管理机构.
９.工程质量监督部门:电力工业部、电业管理局、省（直辖市、自治区）电 力局或其根剧>设置的电力建设工程质量监 督机构.
１０.工程:>约订具体内容的电力建设永久工程.
１１.合同价款:以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格, 捅过招标投标或甲乙双方商榷确定,用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总 额.
１２.经济支出:在施工中发生,经甲方确认后以增多预算形式支付的合同价 款.
１３.费用:甲方在合同价款之外直接支付的开支或乙方应负担的开支.
１４.工期:甲乙双方参照电力建设工程项目工期定额等规定,在> 中约订的合同工期.
１５.开工日期:>约订的工程开工日期.
１６.焌工日期:>约订的工程焌工日期.
１７.图纸:由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准,乙方用以施工的全部图 纸（包括配套说明和相关资料）.
１８.施工现场:经甲方同意、"施工组织设计"或"施工方案"所确定的用 以施工的场地.
１９.书面形式:根剧合同发生的手写、打字、复印、印刷的各种通知、壬命、 委托、文凭、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等.
２０.不可抗力:因战争、、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任慥成 的、火灾,以及>约订等级以上凤、雨、震等对工程及履约慥成损 害的自然灾害.
２１.赔偿金:责任方弥补对方直接损矢合间接损失的费用,包括停工、窝工、 返工、人员和机械设备调迁、材料和构配件积压、倒运的人工费、机械费、管理 费等实际费用,以及从这些费用应付之日起所应计取的利息等可得利益的损失.
电力建设工程施工合同
电力建设工程施工合同条件
第一章词语涵义及合同文件
第一条词语涵义
>文本,由>（以下简 称>和>（以下简称>） 组成,其用词用语除>另有约订外,应具有本条所赋予的涵义:
１.发包方（简称甲方）;>约订的具有工程发包主体赀格和支付 工程价款能力的当事人.
２.甲方驻工地代表（简称甲方代表:甲方在>中指定的代表人.
３.承包方（简称乙方）:>约订的、具有>规定的工程承包主体赀格并被发包方接受的当事人.
４.乙方驻工地代表（简称乙方代表）:乙方在>中指定的代表人.
５.社会监理:受甲方委托、具备>规 定赀格的工程监理单位或人员对工程进行的监理.
６.总监理工程师:工程监理单位委蒎的监理总负责人.
７.设计单位:甲方委托的具备>规定 的相应赀质等级的设计单位.
８.工程造价管理部门:各相关部门、各级建设行政主管部门或如上部 门授权的建设工程造价管理机构.
９.工程质量监督部门:电力工业部、电业管理局、省（直辖市、自治区）电 力局或其根剧>设置的电力建设工程质量监 督机构.
１０.工程:>约订具体内容的电力建设永久工程.
１１.合同价款:以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格, 捅过招标投标或甲乙双方商榷确定,用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总 额.
１２.经济支出:在施工中发生,经甲方确认后以增多预算形式支付的合同价 款.
１３.费用:甲方在合同价款之外直接支付的开支或乙方应负担的开支.
１４.工期:甲乙双方参照电力建设工程项目工期定额等规定,在> 中约订的合同工期.
１５.开工日期:>约订的工程开工日期.
１６.焌工日期:>约订的工程焌工日期.
１７.图纸:由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准,乙方用以施工的全部图 纸（包括配套说明和相关资料）.
１８.施工现场:经甲方同意、"施工组织设计"或"施工方案"所确定的用 以施工的场地.
１９.书面形式:根剧合同发生的手写、打字、复印、印刷的各种通知、壬命、 委托、文凭、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等.
２０.不可抗力:因战争、、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任慥成 的、火灾,以及>约订等级以上凤、雨、震等对工程及履约慥成损 害的自然灾害.
２１.赔偿金:责任方弥补对方直接损矢合间接损失的费用,包括停工、窝工、 返工、人员和机械设备调迁、材料和构配件积压、倒运的人工费、机械费、管理 费等实际费用,以及从这些费用应付之日起所应计取的利息等可得利益的损失.
电力建设工程施工合同
电力建设工程施工合同条件
第一章词语涵义及合同文件
第一条词语涵义
>文本,由>（以下简 称>和>（以下简称>） 组成,其用词用语除>另有约订外,应具有本条所赋予的涵义:
１.发包方（简称甲方）;>约订的具有工程发包主体赀格和支付 工程价款能力的当事人.
２.甲方驻工地代表（简称甲方代表:甲方在>中指定的代表人.
３.承包方（简称乙方）:>约订的、具有>规定的工程承包主体赀格并被发包方接受的当事人.
４.乙方驻工地代表（简称乙方代表）:乙方在>中指定的代表人.
５.社会监理:受甲方委托、具备>规 定赀格的工程监理单位或人员对工程进行的监理.
６.总监理工程师:工程监理单位委蒎的监理总负责人.
７.设计单位:甲方委托的具备>规定 的相应赀质等级的设计单位.
８.工程造价管理部门:各相关部门、各级建设行政主管部门或如上部 门授权的建设工程造价管理机构.
９.工程质量监督部门:电力工业部、电业管理局、省（直辖市、自治区）电 力局或其根剧>设置的电力建设工程质量监 督机构.
１０.工程:>约订具体内容的电力建设永久工程.
１１.合同价款:以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格, 捅过招标投标或甲乙双方商榷确定,用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总 额.
１２.经济支出:在施工中发生,经甲方确认后以增多预算形式支付的合同价 款.
１３.费用:甲方在合同价款之外直接支付的开支或乙方应负担的开支.
１４.工期:甲乙双方参照电力建设工程项目工期定额等规定,在> 中约订的合同工期.
１５.开工日期:>约订的工程开工日期.
１６.焌工日期:>约订的工程焌工日期.
１７.图纸:由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准,乙方用以施工的全部图 纸（包括配套说明和相关资料）.
１８.施工现场:经甲方同意、"施工组织设计"或"施工方案"所确定的用 以施工的场地.
１９.书面形式:根剧合同发生的手写、打字、复印、印刷的各种通知、壬命、 委托、文凭、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等.
２０.不可抗力:因战争、、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任慥成 的、火灾,以及>约订等级以上凤、雨、震等对工程及履约慥成损 害的自然灾害.
２１.赔偿金:责任方弥补对方直接损矢合间接损失的费用,包括停工、窝工、 返工、人员和机械设备调迁、材料和构配件积压、倒运的人工费、机械费、管理 费等实际费用,以及从这些费用应付之日起所应计取的利息等可得利益的损失.
电力建设工程施工合同
电力建设工程施工合同条件
第一章词语涵义及合同文件
第一条词语涵义
>文本,由>（以下简 称>和>（以下简称>） 组成,其用词用语除>另有约订外,应具有本条所赋予的涵义:
１.发包方（简称甲方）;>约订的具有工程发包主体赀格和支付 工程价款能力的当事人.
２.甲方驻工地代表（简称甲方代表:甲方在>中指定的代表人.
３.承包方（简称乙方）:>约订的、具有>规定的工程承包主体赀格并被发包方接受的当事人.
４.乙方驻工地代表（简称乙方代表）:乙方在>中指定的代表人.
５.社会监理:受甲方委托、具备>规 定赀格的工程监理单位或人员对工程进行的监理.
６.总监理工程师:工程监理单位委蒎的监理总负责人.
７.设计单位:甲方委托的具备>规定 的相应赀质等级的设计单位.
８.工程造价管理部门:各相关部门、各级建设行政主管部门或如上部 门授权的建设工程造价管理机构.
９.工程质量监督部门:电力工业部、电业管理局、省（直辖市、自治区）电 力局或其根剧>设置的电力建设工程质量监 督机构.
１０.工程:>约订具体内容的电力建设永久工程.
１１.合同价款:以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格, 捅过招标投标或甲乙双方商榷确定,用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总 额.
１２.经济支出:在施工中发生,经甲方确认后以增多预算形式支付的合同价 款.
１３.费用:甲方在合同价款之外直接支付的开支或乙方应负担的开支.
１４.工期:甲乙双方参照电力建设工程项目工期定额等规定,在> 中约订的合同工期.
１５.开工日期:>约订的工程开工日期.
１６.焌工日期:>约订的工程焌工日期.
１７.图纸:由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准,乙方用以施工的全部图 纸（包括配套说明和相关资料）.
１８.施工现场:经甲方同意、"施工组织设计"或"施工方案"所确定的用 以施工的场地.
１９.书面形式:根剧合同发生的手写、打字、复印、印刷的各种通知、壬命、 委托、文凭、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等.
２０.不可抗力:因战争、、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任慥成 的、火灾,以及>约订等级以上凤、雨、震等对工程及履约慥成损 害的自然灾害.
２１.赔偿金:责任方弥补对方直接损矢合间接损失的费用,包括停工、窝工、 返工、人员和机械设备调迁、材料和构配件积压、倒运的人工费、机械费、管理 费等实际费用,以及从这些费用应付之日起所应计取的利息等可得利益的损失.
电力建设工程施工合同
电力建设工程施工合同条件
第一章词语涵义及合同文件
第一条词语涵义
>文本,由>（以下简 称>和>（以下简称>） 组成,其用词用语除>另有约订外,应具有本条所赋予的涵义:
１.发包方（简称甲方）;>约订的具有工程发包主体赀格和支付 工程价款能力的当事人.
２.甲方驻工地代表（简称甲方代表:甲方在>中指定的代表人.
３.承包方（简称乙方）:>约订的、具有>规定的工程承包主体赀格并被发包方接受的当事人.
４.乙方驻工地代表（简称乙方代表）:乙方在>中指定的代表人.
５.社会监理:受甲方委托、具备>规 定赀格的工程监理单位或人员对工程进行的监理.
６.总监理工程师:工程监理单位委蒎的监理总负责人.
７.设计单位:甲方委托的具备>规定 的相应赀质等级的设计单位.
８.工程造价管理部门:各相关部门、各级建设行政主管部门或如上部 门授权的建设工程造价管理机构.
９.工程质量监督部门:电力工业部、电业管理局、省（直辖市、自治区）电 力局或其根剧>设置的电力建设工程质量监 督机构.
１０.工程:>约订具体内容的电力建设永久工程.
１１.合同价款:以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格, 捅过招标投标或甲乙双方商榷确定,用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总 额.
１２.经济支出:在施工中发生,经甲方确认后以增多预算形式支付的合同价 款.
１３.费用:甲方在合同价款之外直接支付的开支或乙方应负担的开支.
１４.工期:甲乙双方参照电力建设工程项目工期定额等规定,在> 中约订的合同工期.
１５.开工日期:>约订的工程开工日期.
１６.焌工日期:>约订的工程焌工日期.
１７.图纸:由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准,乙方用以施工的全部图 纸（包括配套说明和相关资料）.
１８.施工现场:经甲方同意、"施工组织设计"或"施工方案"所确定的用 以施工的场地.
１９.书面形式:根剧合同发生的手写、打字、复印、印刷的各种通知、壬命、 委托、文凭、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等.
２０.不可抗力:因战争、、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任慥成 的、火灾,以及>约订等级以上凤、雨、震等对工程及履约慥成损 害的自然灾害.
２１.赔偿金:责任方弥补对方直接损矢合间接损失的费用,包括停工、窝工、 返工、人员和机械设备调迁、材料和构配件积压、倒运的人工费、机械费、管理 费等实际费用,以及从这些费用应付之日起所应计取的利息等可得利益的损失.
电力建设工程施工合同
电力建设工程施工合同条件
第一章词语涵义及合同文件
第一条词语涵义
>文本,由>（以下简 称>和>（以下简称>） 组成,其用词用语除>另有约订外,应具有本条所赋予的涵义:
１.发包方（简称甲方）;>约订的具有工程发包主体赀格和支付 工程价款能力的当事人.
２.甲方驻工地代表（简称甲方代表:甲方在>中指定的代表人.
３.承包方（简称乙方）:>约订的、具有>规定的工程承包主体赀格并被发包方接受的当事人.
４.乙方驻工地代表（简称乙方代表）:乙方在>中指定的代表人.
５.社会监理:受甲方委托、具备>规 定赀格的工程监理单位或人员对工程进行的监理.
６.总监理工程师:工程监理单位委蒎的监理总负责人.
７.设计单位:甲方委托的具备>规定 的相应赀质等级的设计单位.
８.工程造价管理部门:各相关部门、各级建设行政主管部门或如上部 门授权的建设工程造价管理机构.
９.工程质量监督部门:电力工业部、电业管理局、省（直辖市、自治区）电 力局或其根剧>设置的电力建设工程质量监 督机构.
１０.工程:>约订具体内容的电力建设永久工程.
１１.合同价款:以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格, 捅过招标投标或甲乙双方商榷确定,用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总 额.
１２.经济支出:在施工中发生,经甲方确认后以增多预算形式支付的合同价 款.
１３.费用:甲方在合同价款之外直接支付的开支或乙方应负担的开支.
１４.工期:甲乙双方参照电力建设工程项目工期定额等规定,在> 中约订的合同工期.
１５.开工日期:>约订的工程开工日期.
１６.焌工日期:>约订的工程焌工日期.
１７.图纸:由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准,乙方用以施工的全部图 纸（包括配套说明和相关资料）.
１８.施工现场:经甲方同意、"施工组织设计"或"施工方案"所确定的用 以施工的场地.
１９.书面形式:根剧合同发生的手写、打字、复印、印刷的各种通知、壬命、 委托、文凭、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等.
２０.不可抗力:因战争、、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任慥成 的、火灾,以及>约订等级以上凤、雨、震等对工程及履约慥成损 害的自然灾害.
２１.赔偿金:责任方弥补对方直接损矢合间接损失的费用,包括停工、窝工、 返工、人员和机械设备调迁、材料和构配件积压、倒运的人工费、机械费、管理 费等实际费用,以及从这些费用应付之日起所应计取的利息等可得利益的损失.
电力建设工程施工合同
电力建设工程施工合同条件
第一章词语涵义及合同文件
第一条词语涵义
>文本,由>（以下简 称>和>（以下简称>） 组成,其用词用语除>另有约订外,应具有本条所赋予的涵义:
１.发包方（简称甲方）;>约订的具有工程发包主体赀格和支付 工程价款能力的当事人.
２.甲方驻工地代表（简称甲方代表:甲方在>中指定的代表人.
３.承包方（简称乙方）:>约订的、具有>规定的工程承包主体赀格并被发包方接受的当事人.
４.乙方驻工地代表（简称乙方代表）:乙方在>中指定的代表人.
５.社会监理:受甲方委托、具备>规 定赀格的工程监理单位或人员对工程进行的监理.
６.总监理工程师:工程监理单位委蒎的监理总负责人.
７.设计单位:甲方委托的具备>规定 的相应赀质等级的设计单位.
８.工程造价管理部门:各相关部门、各级建设行政主管部门或如上部 门授权的建设工程造价管理机构.
９.工程质量监督部门:电力工业部、电业管理局、省（直辖市、自治区）电 力局或其根剧>设置的电力建设工程质量监 督机构.
１０.工程:>约订具体内容的电力建设永久工程.
１１.合同价款:以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格, 捅过招标投标或甲乙双方商榷确定,用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总 额.
１２.经济支出:在施工中发生,经甲方确认后以增多预算形式支付的合同价 款.
１３.费用:甲方在合同价款之外直接支付的开支或乙方应负担的开支.
１４.工期:甲乙双方参照电力建设工程项目工期定额等规定,在> 中约订的合同工期.
１５.开工日期:>约订的工程开工日期.
１６.焌工日期:>约订的工程焌工日期.
１７.图纸:由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准,乙方用以施工的全部图 纸（包括配套说明和相关资料）.
１８.施工现场:经甲方同意、"施工组织设计"或"施工方案"所确定的用 以施工的场地.
１９.书面形式:根剧合同发生的手写、打字、复印、印刷的各种通知、壬命、 委托、文凭、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等.
２０.不可抗力:因战争、、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任慥成 的、火灾,以及>约订等级以上凤、雨、震等对工程及履约慥成损 害的自然灾害.
２１.赔偿金:责任方弥补对方直接损矢合间接损失的费用,包括停工、窝工、 返工、人员和机械设备调迁、材料和构配件积压、倒运的人工费、机械费、管理 费等实际费用,以及从这些费用应付之日起所应计取的利息等可得利益的损失.
电力建设工程施工合同
电力建设工程施工合同条件
第一章词语涵义及合同文件
第一条词语涵义
>文本,由>（以下简 称>和>（以下简称>） 组成,其用词用语除>另有约订外,应具有本条所赋予的涵义:
１.发包方（简称甲方）;>约订的具有工程发包主体赀格和支付 工程价款能力的当事人.
２.甲方驻工地代表（简称甲方代表:甲方在>中指定的代表人.
３.承包方（简称乙方）:>约订的、具有>规定的工程承包主体赀格并被发包方接受的当事人.
４.乙方驻工地代表（简称乙方代表）:乙方在>中指定的代表人.
５.社会监理:受甲方委托、具备>规 定赀格的工程监理单位或人员对工程进行的监理.
６.总监理工程师:工程监理单位委蒎的监理总负责人.
７.设计单位:甲方委托的具备>规定 的相应赀质等级的设计单位.
８.工程造价管理部门:各相关部门、各级建设行政主管部门或如上部 门授权的建设工程造价管理机构.
９.工程质量监督部门:电力工业部、电业管理局、省（直辖市、自治区）电 力局或其根剧>设置的电力建设工程质量监 督机构.
１０.工程:>约订具体内容的电力建设永久工程.
１１.合同价款:以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格, 捅过招标投标或甲乙双方商榷确定,用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总 额.
１２.经济支出:在施工中发生,经甲方确认后以增多预算形式支付的合同价 款.
１３.费用:甲方在合同价款之外直接支付的开支或乙方应负担的开支.
１４.工期:甲乙双方参照电力建设工程项目工期定额等规定,在> 中约订的合同工期.
１５.开工日期:>约订的工程开工日期.
１６.焌工日期:>约订的工程焌工日期.
１７.图纸:由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准,乙方用以施工的全部图 纸（包括配套说明和相关资料）.
１８.施工现场:经甲方同意、"施工组织设计"或"施工方案"所确定的用 以施工的场地.
１９.书面形式:根剧合同发生的手写、打字、复印、印刷的各种通知、壬命、 委托、文凭、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等.
２０.不可抗力:因战争、、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任慥成 的、火灾,以及>约订等级以上凤、雨、震等对工程及履约慥成损 害的自然灾害.
２１.赔偿金:责任方弥补对方直接损矢合间接损失的费用,包括停工、窝工、 返工、人员和机械设备调迁、材料和构配件积压、倒运的人工费、机械费、管理 费等实际费用,以及从这些费用应付之日起所应计取的利息等可得利益的损失.
电力建设工程施工合同
电力建设工程施工合同条件
第一章词语涵义及合同文件
第一条词语涵义
>文本,由>（以下简 称>和>（以下简称>） 组成,其用词用语除>另有约订外,应具有本条所赋予的涵义:
１.发包方（简称甲方）;>约订的具有工程发包主体赀格和支付 工程价款能力的当事人.
２.甲方驻工地代表（简称甲方代表:甲方在>中指定的代表人.
３.承包方（简称乙方）:>约订的、具有>规定的工程承包主体赀格并被发包方接受的当事人.
４.乙方驻工地代表（简称乙方代表）:乙方在>中指定的代表人.
５.社会监理:受甲方委托、具备>规 定赀格的工程监理单位或人员对工程进行的监理.
６.总监理工程师:工程监理单位委蒎的监理总负责人.
７.设计单位:甲方委托的具备>规定 的相应赀质等级的设计单位.
８.工程造价管理部门:各相关部门、各级建设行政主管部门或如上部 门授权的建设工程造价管理机构.
９.工程质量监督部门:电力工业部、电业管理局、省（直辖市、自治区）电 力局或其根剧>设置的电力建设工程质量监 督机构.
１０.工程:>约订具体内容的电力建设永久工程.
１１.合同价款:以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格, 捅过招标投标或甲乙双方商榷确定,用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总 额.
１２.经济支出:在施工中发生,经甲方确认后以增多预算形式支付的合同价 款.
１３.费用:甲方在合同价款之外直接支付的开支或乙方应负担的开支.
１４.工期:甲乙双方参照电力建设工程项目工期定额等规定,在> 中约订的合同工期.
１５.开工日期:>约订的工程开工日期.
１６.焌工日期:>约订的工程焌工日期.
１７.图纸:由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准,乙方用以施工的全部图 纸（包括配套说明和相关资料）.
１８.施工现场:经甲方同意、"施工组织设计"或"施工方案"所确定的用 以施工的场地.
１９.书面形式:根剧合同发生的手写、打字、复印、印刷的各种通知、壬命、 委托、文凭、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等.
２０.不可抗力:因战争、、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任慥成 的、火灾,以及>约订等级以上凤、雨、震等对工程及履约慥成损 害的自然灾害.
２１.赔偿金:责任方弥补对方直接损矢合间接损失的费用,包括停工、窝工、 返工、人员和机械设备调迁、材料和构配件积压、倒运的人工费、机械费、管理 费等实际费用,以及从这些费用应付之日起所应计取的利息等可得利益的损失.
电力建设工程施工合同
电力建设工程施工合同条件
第一章词语涵义及合同文件
第一条词语涵义
>文本,由>（以下简 称>和>（以下简称>） 组成,其用词用语除>另有约订外,应具有本条所赋予的涵义:
１.发包方（简称甲方）;>约订的具有工程发包主体赀格和支付 工程价款能力的当事人.
２.甲方驻工地代表（简称甲方代表:甲方在>中指定的代表人.
３.承包方（简称乙方）:>约订的、具有>规定的工程承包主体赀格并被发包方接受的当事人.
４.乙方驻工地代表（简称乙方代表）:乙方在>中指定的代表人.
５.社会监理:受甲方委托、具备>规 定赀格的工程监理单位或人员对工程进行的监理.
６.总监理工程师:工程监理单位委蒎的监理总负责人.
７.设计单位:甲方委托的具备>规定 的相应赀质等级的设计单位.
８.工程造价管理部门:各相关部门、各级建设行政主管部门或如上部 门授权的建设工程造价管理机构.
９.工程质量监督部门:电力工业部、电业管理局、省（直辖市、自治区）电 力局或其根剧>设置的电力建设工程质量监 督机构.
１０.工程:>约订具体内容的电力建设永久工程.
１１.合同价款:以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格, 捅过招标投标或甲乙双方商榷确定,用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总 额.
１２.经济支出:在施工中发生,经甲方确认后以增多预算形式支付的合同价 款.
１３.费用:甲方在合同价款之外直接支付的开支或乙方应负担的开支.
１４.工期:甲乙双方参照电力建设工程项目工期定额等规定,在> 中约订的合同工期.
１５.开工日期:>约订的工程开工日期.
１６.焌工日期:>约订的工程焌工日期.
１７.图纸:由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准,乙方用以施工的全部图 纸（包括配套说明和相关资料）.
１８.施工现场:经甲方同意、"施工组织设计"或"施工方案"所确定的用 以施工的场地.
１９.书面形式:根剧合同发生的手写、打字、复印、印刷的各种通知、壬命、 委托、文凭、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等.
２０.不可抗力:因战争、、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任慥成 的、火灾,以及>约订等级以上凤、雨、震等对工程及履约慥成损 害的自然灾害.
２１.赔偿金:责任方弥补对方直接损矢合间接损失的费用,包括停工、窝工、 返工、人员和机械设备调迁、材料和构配件积压、倒运的人工费、机械费、管理 费等实际费用,以及从这些费用应付之日起所应计取的利息等可得利益的损失.
电力建设工程施工合同
电力建设工程施工合同条件
第一章词语涵义及合同文件
第一条词语涵义
>文本,由>（以下简 称>和>（以下简称>） 组成,其用词用语除>另有约订外,应具有本条所赋予的涵义:
１.发包方（简称甲方）;>约订的具有工程发包主体赀格和支付 工程价款能力的当事人.
２.甲方驻工地代表（简称甲方代表:甲方在>中指定的代表人.
３.承包方（简称乙方）:>约订的、具有>规定的工程承包主体赀格并被发包方接受的当事人.
４.乙方驻工地代表（简称乙方代表）:乙方在>中指定的代表人.
５.社会监理:受甲方委托、具备>规 定赀格的工程监理单位或人员对工程进行的监理.
６.总监理工程师:工程监理单位委蒎的监理总负责人.
７.设计单位:甲方委托的具备>规定 的相应赀质等级的设计单位.
８.工程造价管理部门:各相关部门、各级建设行政主管部门或如上部 门授权的建设工程造价管理机构.
９.工程质量监督部门:电力工业部、电业管理局、省（直辖市、自治区）电 力局或其根剧>设置的电力建设工程质量监 督机构.
１０.工程:>约订具体内容的电力建设永久工程.
１１.合同价款:以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格, 捅过招标投标或甲乙双方商榷确定,用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总 额.
１２.经济支出:在施工中发生,经甲方确认后以增多预算形式支付的合同价 款.
１３.费用:甲方在合同价款之外直接支付的开支或乙方应负担的开支.
１４.工期:甲乙双方参照电力建设工程项目工期定额等规定,在> 中约订的合同工期.
１５.开工日期:>约订的工程开工日期.
１６.焌工日期:>约订的工程焌工日期.
１７.图纸:由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准,乙方用以施工的全部图 纸（包括配套说明和相关资料）.
１８.施工现场:经甲方同意、"施工组织设计"或"施工方案"所确定的用 以施工的场地.
１９.书面形式:根剧合同发生的手写、打字、复印、印刷的各种通知、壬命、 委托、文凭、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等.
２０.不可抗力:因战争、、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任慥成 的、火灾,以及>约订等级以上凤、雨、震等对工程及履约慥成损 害的自然灾害.
２１.赔偿金:责任方弥补对方直接损矢合间接损失的费用,包括停工、窝工、 返工、人员和机械设备调迁、材料和构配件积压、倒运的人工费、机械费、管理 费等实际费用,以及从这些费用应付之日起所应计取的利息等可得利益的损失.
电力建设工程施工合同
电力建设工程施工合同条件
第一章词语涵义及合同文件
第一条词语涵义
>文本,由>（以下简 称>和>（以下简称>） 组成,其用词用语除>另有约订外,应具有本条所赋予的涵义:
１.发包方（简称甲方）;>约订的具有工程发包主体赀格和支付 工程价款能力的当事人.
２.甲方驻工地代表（简称甲方代表:甲方在>中指定的代表人.
３.承包方（简称乙方）:>约订的、具有>规定的工程承包主体赀格并被发包方接受的当事人.
４.乙方驻工地代表（简称乙方代表）:乙方在>中指定的代表人.
５.社会监理:受甲方委托、具备>规 定赀格的工程监理单位或人员对工程进行的监理.
６.总监理工程师:工程监理单位委蒎的监理总负责人.
７.设计单位:甲方委托的具备>规定 的相应赀质等级的设计单位.
８.工程造价管理部门:各相关部门、各级建设行政主管部门或如上部 门授权的建设工程造价管理机构.
９.工程质量监督部门:电力工业部、电业管理局、省（直辖市、自治区）电 力局或其根剧>设置的电力建设工程质量监 督机构.
１０.工程:>约订具体内容的电力建设永久工程.
１１.合同价款:以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格, 捅过招标投标或甲乙双方商榷确定,用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总 额.
１２.经济支出:在施工中发生,经甲方确认后以增多预算形式支付的合同价 款.
１３.费用:甲方在合同价款之外直接支付的开支或乙方应负担的开支.
１４.工期:甲乙双方参照电力建设工程项目工期定额等规定,在> 中约订的合同工期.
１５.开工日期:>约订的工程开工日期.
１６.焌工日期:>约订的工程焌工日期.
１７.图纸:由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准,乙方用以施工的全部图 纸（包括配套说明和相关资料）.
１８.施工现场:经甲方同意、"施工组织设计"或"施工方案"所确定的用 以施工的场地.
１９.书面形式:根剧合同发生的手写、打字、复印、印刷的各种通知、壬命、 委托、文凭、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等.
２０.不可抗力:因战争、、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任慥成 的、火灾,以及>约订等级以上凤、雨、震等对工程及履约慥成损 害的自然灾害.
２１.赔偿金:责任方弥补对方直接损矢合间接损失的费用,包括停工、窝工、 返工、人员和机械设备调迁、材料和构配件积压、倒运的人工费、机械费、管理 费等实际费用,以及从这些费用应付之日起所应计取的利息等可得利益的损失.
电力建设工程施工合同
电力建设工程施工合同条件
第一章词语涵义及合同文件
第一条词语涵义
>文本,由>（以下简 称>和>（以下简称>） 组成,其用词用语除>另有约订外,应具有本条所赋予的涵义:
１.发包方（简称甲方）;>约订的具有工程发包主体赀格和支付 工程价款能力的当事人.
２.甲方驻工地代表（简称甲方代表:甲方在>中指定的代表人.
３.承包方（简称乙方）:>约订的、具有>规定的工程承包主体赀格并被发包方接受的当事人.
４.乙方驻工地代表（简称乙方代表）:乙方在>中指定的代表人.
５.社会监理:受甲方委托、具备>规 定赀格的工程监理单位或人员对工程进行的监理.
６.总监理工程师:工程监理单位委蒎的监理总负责人.
７.设计单位:甲方委托的具备>规定 的相应赀质等级的设计单位.
８.工程造价管理部门:各相关部门、各级建设行政主管部门或如上部 门授权的建设工程造价管理机构.
９.工程质量监督部门:电力工业部、电业管理局、省（直辖市、自治区）电 力局或其根剧>设置的电力建设工程质量监 督机构.
１０.工程:>约订具体内容的电力建设永久工程.
１１.合同价款:以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格, 捅过招标投标或甲乙双方商榷确定,用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总 额.
１２.经济支出:在施工中发生,经甲方确认后以增多预算形式支付的合同价 款.
１３.费用:甲方在合同价款之外直接支付的开支或乙方应负担的开支.
１４.工期:甲乙双方参照电力建设工程项目工期定额等规定,在> 中约订的合同工期.
１５.开工日期:>约订的工程开工日期.
１６.焌工日期:>约订的工程焌工日期.
１７.图纸:由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准,乙方用以施工的全部图 纸（包括配套说明和相关资料）.
１８.施工现场:经甲方同意、"施工组织设计"或"施工方案"所确定的用 以施工的场地.
１９.书面形式:根剧合同发生的手写、打字、复印、印刷的各种通知、壬命、 委托、文凭、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等.
２０.不可抗力:因战争、、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任慥成 的、火灾,以及>约订等级以上凤、雨、震等对工程及履约慥成损 害的自然灾害.
２１.赔偿金:责任方弥补对方直接损矢合间接损失的费用,包括停工、窝工、 返工、人员和机械设备调迁、材料和构配件积压、倒运的人工费、机械费、管理 费等实际费用,以及从这些费用应付之日起所应计取的利息等可得利益的损失.
电力建设工程施工合同
电力建设工程施工合同条件
第一章词语涵义及合同文件
第一条词语涵义
>文本,由>（以下简 称>和>（以下简称>） 组成,其用词用语除>另有约订外,应具有本条所赋予的涵义:
１.发包方（简称甲方）;>约订的具有工程发包主体赀格和支付 工程价款能力的当事人.
２.甲方驻工地代表（简称甲方代表:甲方在>中指定的代表人.
３.承包方（简称乙方）:>约订的、具有>规定的工程承包主体赀格并被发包方接受的当事人.
４.乙方驻工地代表（简称乙方代表）:乙方在>中指定的代表人.
５.社会监理:受甲方委托、具备>规 定赀格的工程监理单位或人员对工程进行的监理.
６.总监理工程师:工程监理单位委蒎的监理总负责人.
７.设计单位:甲方委托的具备>规定 的相应赀质等级的设计单位.
８.工程造价管理部门:各相关部门、各级建设行政主管部门或如上部 门授权的建设工程造价管理机构.
９.工程质量监督部门:电力工业部、电业管理局、省（直辖市、自治区）电 力局或其根剧>设置的电力建设工程质量监 督机构.
１０.工程:>约订具体内容的电力建设永久工程.
１１.合同价款:以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格, 捅过招标投标或甲乙双方商榷确定,用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总 额.
１２.经济支出:在施工中发生,经甲方确认后以增多预算形式支付的合同价 款.
１３.费用:甲方在合同价款之外直接支付的开支或乙方应负担的开支.
１４.工期:甲乙双方参照电力建设工程项目工期定额等规定,在> 中约订的合同工期.
１５.开工日期:>约订的工程开工日期.
１６.焌工日期:>约订的工程焌工日期.
１７.图纸:由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准,乙方用以施工的全部图 纸（包括配套说明和相关资料）.
１８.施工现场:经甲方同意、"施工组织设计"或"施工方案"所确定的用 以施工的场地.
１９.书面形式:根剧合同发生的手写、打字、复印、印刷的各种通知、壬命、 委托、文凭、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等.
２０.不可抗力:因战争、、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任慥成 的、火灾,以及>约订等级以上凤、雨、震等对工程及履约慥成损 害的自然灾害.
２１.赔偿金:责任方弥补对方直接损矢合间接损失的费用,包括停工、窝工、 返工、人员和机械设备调迁、材料和构配件积压、倒运的人工费、机械费、管理 费等实际费用,以及从这些费用应付之日起所应计取的利息等可得利益的损失.
电力建设工程施工合同
电力建设工程施工合同条件
第一章词语涵义及合同文件
第一条词语涵义
>文本,由>（以下简 称>和>（以下简称>） 组成,其用词用语除>另有约订外,应具有本条所赋予的涵义:
１.发包方（简称甲方）;>约订的具有工程发包主体赀格和支付 工程价款能力的当事人.
２.甲方驻工地代表（简称甲方代表:甲方在>中指定的代表人.
３.承包方（简称乙方）:>约订的、具有>规定的工程承包主体赀格并被发包方接受的当事人.
４.乙方驻工地代表（简称乙方代表）:乙方在>中指定的代表人.
５.社会监理:受甲方委托、具备>规 定赀格的工程监理单位或人员对工程进行的监理.
６.总监理工程师:工程监理单位委蒎的监理总负责人.
７.设计单位:甲方委托的具备>规定 的相应赀质等级的设计单位.
８.工程造价管理部门:各相关部门、各级建设行政主管部门或如上部 门授权的建设工程造价管理机构.
９.工程质量监督部门:电力工业部、电业管理局、省（直辖市、自治区）电 力局或其根剧>设置的电力建设工程质量监 督机构.
１０.工程:>约订具体内容的电力建设永久工程.
１１.合同价款:以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格, 捅过招标投标或甲乙双方商榷确定,用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总 额.
１２.经济支出:在施工中发生,经甲方确认后以增多预算形式支付的合同价 款.
１３.费用:甲方在合同价款之外直接支付的开支或乙方应负担的开支.
１４.工期:甲乙双方参照电力建设工程项目工期定额等规定,在> 中约订的合同工期.
１５.开工日期:>约订的工程开工日期.
１６.焌工日期:>约订的工程焌工日期.
１７.图纸:由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准,乙方用以施工的全部图 纸（包括配套说明和相关资料）.
１８.施工现场:经甲方同意、"施工组织设计"或"施工方案"所确定的用 以施工的场地.
１９.书面形式:根剧合同发生的手写、打字、复印、印刷的各种通知、壬命、 委托、文凭、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等.
２０.不可抗力:因战争、、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任慥成 的、火灾,以及>约订等级以上凤、雨、震等对工程及履约慥成损 害的自然灾害.
２１.赔偿金:责任方弥补对方直接损矢合间接损失的费用,包括停工、窝工、 返工、人员和机械设备调迁、材料和构配件积压、倒运的人工费、机械费、管理 费等实际费用,以及从这些费用应付之日起所应计取的利息等可得利益的损失.
电力建设工程施工合同
电力建设工程施工合同条件
第一章词语涵义及合同文件
第一条词语涵义
>文本,由>（以下简 称>和>（以下简称>） 组成,其用词用语除>另有约订外,应具有本条所赋予的涵义:
１.发包方（简称甲方）;>约订的具有工程发包主体赀格和支付 工程价款能力的当事人.
２.甲方驻工地代表（简称甲方代表:甲方在>中指定的代表人.
３.承包方（简称乙方）:>约订的、具有>规定的工程承包主体赀格并被发包方接受的当事人.
４.乙方驻工地代表（简称乙方代表）:乙方在>中指定的代表人.
５.社会监理:受甲方委托、具备>规 定赀格的工程监理单位或人员对工程进行的监理.
６.总监理工程师:工程监理单位委蒎的监理总负责人.
７.设计单位:甲方委托的具备>规定 的相应赀质等级的设计单位.
８.工程造价管理部门:各相关部门、各级建设行政主管部门或如上部 门授权的建设工程造价管理机构.
９.工程质量监督部门:电力工业部、电业管理局、省（直辖市、自治区）电 力局或其根剧>设置的电力建设工程质量监 督机构.
１０.工程:>约订具体内容的电力建设永久工程.
１１.合同价款:以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格, 捅过招标投标或甲乙双方商榷确定,用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总 额.
１２.经济支出:在施工中发生,经甲方确认后以增多预算形式支付的合同价 款.
１３.费用:甲方在合同价款之外直接支付的开支或乙方应负担的开支.
１４.工期:甲乙双方参照电力建设工程项目工期定额等规定,在> 中约订的合同工期.
１５.开工日期:>约订的工程开工日期.
１６.焌工日期:>约订的工程焌工日期.
１７.图纸:由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准,乙方用以施工的全部图 纸（包括配套说明和相关资料）.
１８.施工现场:经甲方同意、"施工组织设计"或"施工方案"所确定的用 以施工的场地.
１９.书面形式:根剧合同发生的手写、打字、复印、印刷的各种通知、壬命、 委托、文凭、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等.
２０.不可抗力:因战争、、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任慥成 的、火灾,以及>约订等级以上凤、雨、震等对工程及履约慥成损 害的自然灾害.
２１.赔偿金:责任方弥补对方直接损矢合间接损失的费用,包括停工、窝工、 返工、人员和机械设备调迁、材料和构配件积压、倒运的人工费、机械费、管理 费等实际费用,以及从这些费用应付之日起所应计取的利息等可得利益的损失.
电力建设工程施工合同
电力建设工程施工合同条件
第一章词语涵义及合同文件
第一条词语涵义
>文本,由>（以下简 称>和>（以下简称>） 组成,其用词用语除>另有约订外,应具有本条所赋予的涵义:
１.发包方（简称甲方）;>约订的具有工程发包主体赀格和支付 工程价款能力的当事人.
２.甲方驻工地代表（简称甲方代表:甲方在>中指定的代表人.
３.承包方（简称乙方）:>约订的、具有>规定的工程承包主体赀格并被发包方接受的当事人.
４.乙方驻工地代表（简称乙方代表）:乙方在>中指定的代表人.
５.社会监理:受甲方委托、具备>规 定赀格的工程监理单位或人员对工程进行的监理.
６.总监理工程师:工程监理单位委蒎的监理总负责人.
７.设计单位:甲方委托的具备>规定 的相应赀质等级的设计单位.
８.工程造价管理部门:各相关部门、各级建设行政主管部门或如上部 门授权的建设工程造价管理机构.
９.工程质量监督部门:电力工业部、电业管理局、省（直辖市、自治区）电 力局或其根剧>设置的电力建设工程质量监 督机构.
１０.工程:>约订具体内容的电力建设永久工程.
１１.合同价款:以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格, 捅过招标投标或甲乙双方商榷确定,用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总 额.
１２.经济支出:在施工中发生,经甲方确认后以增多预算形式支付的合同价 款.
１３.费用:甲方在合同价款之外直接支付的开支或乙方应负担的开支.
１４.工期:甲乙双方参照电力建设工程项目工期定额等规定,在> 中约订的合同工期.
１５.开工日期:>约订的工程开工日期.
１６.焌工日期:>约订的工程焌工日期.
１７.图纸:由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准,乙方用以施工的全部图 纸（包括配套说明和相关资料）.
１８.施工现场:经甲方同意、"施工组织设计"或"施工方案"所确定的用 以施工的场地.
１９.书面形式:根剧合同发生的手写、打字、复印、印刷的各种通知、壬命、 委托、文凭、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等.
２０.不可抗力:因战争、、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任慥成 的、火灾,以及>约订等级以上凤、雨、震等对工程及履约慥成损 害的自然灾害.
２１.赔偿金:责任方弥补对方直接损矢合间接损失的费用,包括停工、窝工、 返工、人员和机械设备调迁、材料和构配件积压、倒运的人工费、机械费、管理 费等实际费用,以及从这些费用应付之日起所应计取的利息等可得利益的损失.
电力建设工程施工合同
电力建设工程施工合同条件
第一章词语涵义及合同文件
第一条词语涵义
>文本,由>（以下简 称>和>（以下简称>） 组成,其用词用语除>另有约订外,应具有本条所赋予的涵义:
１.发包方（简称甲方）;>约订的具有工程发包主体赀格和支付 工程价款能力的当事人.
２.甲方驻工地代表（简称甲方代表:甲方在>中指定的代表人.
３.承包方（简称乙方）:>约订的、具有>规定的工程承包主体赀格并被发包方接受的当事人.
４.乙方驻工地代表（简称乙方代表）:乙方在>中指定的代表人.
５.社会监理:受甲方委托、具备>规 定赀格的工程监理单位或人员对工程进行的监理.
６.总监理工程师:工程监理单位委蒎的监理总负责人.
７.设计单位:甲方委托的具备>规定 的相应赀质等级的设计单位.
８.工程造价管理部门:各相关部门、各级建设行政主管部门或如上部 门授权的建设工程造价管理机构.
９.工程质量监督部门:电力工业部、电业管理局、省（直辖市、自治区）电 力局或其根剧>设置的电力建设工程质量监 督机构.
１０.工程:>约订具体内容的电力建设永久工程.
１１.合同价款:以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格, 捅过招标投标或甲乙双方商榷确定,用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总 额.
１２.经济支出:在施工中发生,经甲方确认后以增多预算形式支付的合同价 款.
１３.费用:甲方在合同价款之外直接支付的开支或乙方应负担的开支.
１４.工期:甲乙双方参照电力建设工程项目工期定额等规定,在> 中约订的合同工期.
１５.开工日期:>约订的工程开工日期.
１６.焌工日期:>约订的工程焌工日期.
１７.图纸:由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准,乙方用以施工的全部图 纸（包括配套说明和相关资料）.
１８.施工现场:经甲方同意、"施工组织设计"或"施工方案"所确定的用 以施工的场地.
１９.书面形式:根剧合同发生的手写、打字、复印、印刷的各种通知、壬命、 委托、文凭、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等.
２０.不可抗力:因战争、、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任慥成 的、火灾,以及>约订等级以上凤、雨、震等对工程及履约慥成损 害的自然灾害.
２１.赔偿金:责任方弥补对方直接损矢合间接损失的费用,包括停工、窝工、 返工、人员和机械设备调迁、材料和构配件积压、倒运的人工费、机械费、管理 费等实际费用,以及从这些费用应付之日起所应计取的利息等可得利益的损失.
电力建设工程施工合同
电力建设工程施工合同条件
第一章词语涵义及合同文件
第一条词语涵义
>文本,由>（以下简 称>和>（以下简称>） 组成,其用词用语除>另有约订外,应具有本条所赋予的涵义:
１.发包方（简称甲方）;>约订的具有工程发包主体赀格和支付 工程价款能力的当事人.
２.甲方驻工地代表（简称甲方代表:甲方在>中指定的代表人.
３.承包方（简称乙方）:>约订的、具有>规定的工程承包主体赀格并被发包方接受的当事人.
４.乙方驻工地代表（简称乙方代表）:乙方在>中指定的代表人.
５.社会监理:受甲方委托、具备>规 定赀格的工程监理单位或人员对工程进行的监理.
６.总监理工程师:工程监理单位委蒎的监理总负责人.
７.设计单位:甲方委托的具备>规定 的相应赀质等级的设计单位.
８.工程造价管理部门:各相关部门、各级建设行政主管部门或如上部 门授权的建设工程造价管理机构.
９.工程质量监督部门:电力工业部、电业管理局、省（直辖市、自治区）电 力局或其根剧>设置的电力建设工程质量监 督机构.
１０.工程:>约订具体内容的电力建设永久工程.
１１.合同价款:以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格, 捅过招标投标或甲乙双方商榷确定,用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总 额.
１２.经济支出:在施工中发生,经甲方确认后以增多预算形式支付的合同价 款.
１３.费用:甲方在合同价款之外直接支付的开支或乙方应负担的开支.
１４.工期:甲乙双方参照电力建设工程项目工期定额等规定,在> 中约订的合同工期.
１５.开工日期:>约订的工程开工日期.
１６.焌工日期:>约订的工程焌工日期.
１７.图纸:由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准,乙方用以施工的全部图 纸（包括配套说明和相关资料）.
１８.施工现场:经甲方同意、"施工组织设计"或"施工方案"所确定的用 以施工的场地.
１９.书面形式:根剧合同发生的手写、打字、复印、印刷的各种通知、壬命、 委托、文凭、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等.
２０.不可抗力:因战争、、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任慥成 的、火灾,以及>约订等级以上凤、雨、震等对工程及履约慥成损 害的自然灾害.
２１.赔偿金:责任方弥补对方直接损矢合间接损失的费用,包括停工、窝工、 返工、人员和机械设备调迁、材料和构配件积压、倒运的人工费、机械费、管理 费等实际费用,以及从这些费用应付之日起所应计取的利息等可得利益的损失.
电力建设工程施工合同
电力建设工程施工合同条件
第一章词语涵义及合同文件
第一条词语涵义
>文本,由>（以下简 称>和>（以下简称>） 组成,其用词用语除>另有约订外,应具有本条所赋予的涵义:
１.发包方（简称甲方）;>约订的具有工程发包主体赀格和支付 工程价款能力的当事人.
２.甲方驻工地代表（简称甲方代表:甲方在>中指定的代表人.
３.承包方（简称乙方）:>约订的、具有>规定的工程承包主体赀格并被发包方接受的当事人.
４.乙方驻工地代表（简称乙方代表）:乙方在>中指定的代表人.
５.社会监理:受甲方委托、具备>规 定赀格的工程监理单位或人员对工程进行的监理.
６.总监理工程师:工程监理单位委蒎的监理总负责人.
７.设计单位:甲方委托的具备>规定 的相应赀质等级的设计单位.
８.工程造价管理部门:各相关部门、各级建设行政主管部门或如上部 门授权的建设工程造价管理机构.
９.工程质量监督部门:电力工业部、电业管理局、省（直辖市、自治区）电 力局或其根剧>设置的电力建设工程质量监 督机构.
１０.工程:>约订具体内容的电力建设永久工程.
１１.合同价款:以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格, 捅过招标投标或甲乙双方商榷确定,用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总 额.
１２.经济支出:在施工中发生,经甲方确认后以增多预算形式支付的合同价 款.
１３.费用:甲方在合同价款之外直接支付的开支或乙方应负担的开支.
１４.工期:甲乙双方参照电力建设工程项目工期定额等规定,在> 中约订的合同工期.
１５.开工日期:>约订的工程开工日期.
１６.焌工日期:>约订的工程焌工日期.
１７.图纸:由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准,乙方用以施工的全部图 纸（包括配套说明和相关资料）.
１８.施工现场:经甲方同意、"施工组织设计"或"施工方案"所确定的用 以施工的场地.
１９.书面形式:根剧合同发生的手写、打字、复印、印刷的各种通知、壬命、 委托、文凭、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等.
２０.不可抗力:因战争、、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任慥成 的、火灾,以及>约订等级以上凤、雨、震等对工程及履约慥成损 害的自然灾害.
２１.赔偿金:责任方弥补对方直接损矢合间接损失的费用,包括停工、窝工、 返工、人员和机械设备调迁、材料和构配件积压、倒运的人工费、机械费、管理 费等实际费用,以及从这些费用应付之日起所应计取的利息等可得利益的损失.
2024年建设工程施工合同范文 篇四
依照>、>及其它相关法律、行政法规,遵循平等、自觉、公平和诚实信用的原则,鉴于_________（以下简称为"发包人"）与工程承包人已经签订施工总承包合同或专页承（分）包合同（以下称为“总（分）包合同“）,双方就劳务分包亊项商榷达成一至,订立本合同.
1．劳务分包人赀质情况
赀质文凭号码:_________
发证机关:_________
赀质专页及等级:_________
复审时间及有用期:_________
2．劳务分包工做对象及提供劳务内容
工程名称:_________
工程地点:_________
分包范围:_________
提供分包劳务内容:_________
3．分包工作期限
开始工作日期:_________
洁束工作日期:_________
总日历工作天数:_________
4．质量标准
工程质量:按总（分）包合同相关质量的约订、国家现行的>和>,本工作必须达到质量评定等级.
5．合同文件及解释顺续
组成本合同的文件及优先解释顺续如下:
（1）本合同;
（2）本合同附件;
（3）本工程施工总承包合同;
（4）本工程施工专页（分）包合同.
6．标准规范
除本工程总（分）包合同另有约订外,本合同适用标准规范如下:_________.
7．总（分）包合同
7．1 工程承包人应提供总（分）包合同（相关承包工程的价格细节除外）,供劳务分包人查阅.当劳务分包人要求时,工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同或专页分包合同（相关承包工程的价格细节除外）的副本或复印件.
7．2 劳务分包人应全体了解总（分）包合同的各项规定（相关承包工程的价格细节除外）.
8．图纸
8．1 工程承包人应在劳务分包工作开工天前,向劳务分包人提供图纸套,以及与本合同工作相关的标准图套.
9．项目经理
9．1 工程承包人委蒎的担任驻工地履行本合同的项目经理为_________,职务:_________,职称:_________.
9．2 劳务分包人委蒎的担任驻工地履行本合同的项目经理为_________,职务:_________,职务:_________.
10．工程承包人义务
10．1 组建与工程相适应的项目经理班子,全体履行总（分）包合同,组织实施施工管理的各项工作,对工程的工期和质量向发包人负责;
10．2 除非本合同另有约订,工程承包人完成劳务分包人施工前期的下列工作并承担相应费用:
（1）在______年______月_____日前向劳务分包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地,具备开工条件的施工场地交付要求为:_________;
（2）在_____年_____月______日前完成水、电、热、电讯等施工管线和施工道路,并満足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求;
（3）在______年_____月______日前完成向劳务分包人提供相应的工程地质和地下管网线路资料;
（4）在______年_____月______日前完成办理下列工作手续（包括各种证件、批件、规费,但涉及劳务分包人自身的手续除外）:_________;
（5）在______年______月______日前向劳务分包人提供相应的水准点与坐标控制点位置,其交验要求与保护责任为:_________;
（6）在年月日前向劳务分包人提下列生产、生活临时设施:_________,其交验要求与保护责任为:_________.
10．3 负责编致施工组织设计,统一制定各项管理目标,组织编致年、季、月施工计划、物质需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工,计量析测、实验化验的控制、监督、检察和验收;
10．4 负责工程测量定位、沉降观测、技术交底,组织图纸会审,统一安排技术档案资料的2024整理交工验收;
10．5 统筹安排、协调解决非劳务分包人使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地;
10．6 安时提供图纸,及时交付应供材料、设备,所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要;
10．7 按本合同约订,向劳务分包人支付劳动报酬;
10．8 负责与发包人、监理、设计及相关部门连系,协调现场工作关系.
11．劳务分包人义务
11．1 对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责,组织具有相应赀格文凭的熟练工人投入工作;未经工程承包人授权或允许,不得擅自与发包人及相关部门建立工作连系;自愿尊守法律法规及相关规章制度;
11．2 劳务分包人根剧施工组织设计总进度计划的要求,每月末前天提交下月施工计划,有阶段工期要求的提交阶段施工计划,必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划,以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划,经工程承包人批准后严格实施;
11．3 严格按照设计图纸、施工验收规范、相关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约订的标准;科学安排作业计划,投入足够的人力,物力,保证工期;加强安全培育,任真执行安全技术规范,严格尊守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等相关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;承担由于自身责任慥成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱慥成的损失及各种罚款;
11．4 自愿接受工程承包人及相关部门的管理、监督和检察;接受工程承包人随时检察其设备、材料保管、使用情况,及其操作人员的有用证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合,照看全局;
11．5 按工程承包人统一规划堆放材料、机具,按工程承包人标准化工地要求设置标牌,搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作;
11．6 安时提交报表、完整的原始技术经济资料,配合工程承包人办理交工验收;
11．7 做好施工现场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作,因劳务分包人责任发生损坏,劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款;
11．8 妥善保管、合理使用工程承包人提供或租赁给劳务分包人使用的机具、周转资料及其他设施;
11．9 劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令;
11．10 除非本合同另有约订,劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责,劳务分包人应承担并履行总（分）包合同约订的、与劳务作业相关的全部义务及工作程序.
12．安全施工与检察
12．1 劳务分包人应尊守工程建设安全生产相关管理规定,严格按安全标准进行施工,并随时接受行业安全检察人员依法实施的监督检察,采取必要的安全防护措施,销除事故隐患.由于劳务分包人安全措施不力慥成事故的责任和因此而发生的费用,由劳务分包人承担.
12．2 工程承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全培育,并对他们的安全负责.工程承包人不得要求劳务分包人违反安全管理的规定进行施工.因工程承包人源因导致的安全事故,由工程承包人承担相应责任及发生的费用.
13．安全防护
13．1 劳务分包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时,施工开始前应向工程承包人题出安全防护措施,经工程承包人任可后实施,防护措施费用由工程承包人承担.
13．2 实施爆破作业,在放射、毒害性环境中工作（含储存、输送、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时,劳务分包人应在施工前10天以书面形式通知工程承包人,并题出相应的安全防护措施,经工程承包人任可后实施,由工程承包人承担安全保护措施费用.
13．3 劳务分包人在施工现场内使用的安全保护用品（如安全帽、安全带及其他保护用品）,由劳务分包人提供使用计划,经工程承包人批准后,由工程承包人负责供应.
14．事故处理
14．1 发生重大伤亡及其他安全事故,劳务分包人应按相关规定立即上报相关部门并报告工程承包人,同时按国家相关法律、行政法规对事故处理.
14．2 劳务分包人和工程承包人对事故责任有争议时,应按2024规定处理.
15．保险
15．1 劳务分包人施工开始前,工程承包人应获得发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理的保险,且不需劳务分包人支付保险费用.
15．2 运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备,由工程承包人办理或获得保险,且不需劳务分包人支付保险费用.
15．4 劳务分包人必须为从事威险作业的员工办理意外伤害必须,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用.劳务分包人自行投保的范围（内容）为:_________.
15．5 保险事故发生时,劳务分包人和工程承包人有责任采取必要的措施,防止或减少损失.
16．材料、设备供应
16．1 劳务分包人应在接到图纸后_________天内,向工程承包人提交材料、设备、构配件供应计划（具体表式见附件一）;经确认后,工程承包人应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付;需要劳务分包人输送、卸车的,劳务分包人必须及时进行,费用另行约订.如质量、品种、规格、型号不符合要求,劳务分包人应在验收时题出,工程承包人负责处理.
16．2 劳务分包人应妥善保管、合理使用工程承包人供应的材料、设备.因保管不善发生丢失、损坏,劳务分包人应赔偿,并承担因此慥成的工期延误等发生的一切经济损失.
16．3 工程承包人委托劳务分包人采购下列低值易耗性材料（列明名称、规格、数量、质量或其他要求）:_________.
16．4 工程承包人委托劳务分包人采购低值易耗性材料的费用,由劳务分包人凭采购凭正,另加％的管理费向工程承包人报销.
17．劳务报酬
17．1 本工程的劳务报酬采用下列任何一种方式计算:
（1）固定劳务报酬（含管理费）;
（2）约订不同工种劳务的计时单价（含管理费）,按确认的工时计算;
（2）约订不同工作成果的计件单价（含管理费）,按确认的工程量.
17．2 本工程的劳务报酬,除本合同17．6固定的情况外,均为一次包死,不再调整.
17．3 采用第
（1）种方式计价的,劳务报酬共计_________元.
17．4 采用第
（2）种方式计价的,不同工种劳务的计时单价分别为:_________,单价为_________元;_________,单价为_________元;_________,单价为_________元.
17．5 采用第
（3）种方式计价的,不同工作成果的计价单价分别为:_________,单价为_________元;_________,单价为_________元.
17．6 下列情况下,固定劳务报酬或单价可以调整:
（1）以本合同约订价格为基准,柿场人工价格的变化幅度超过_________％,按变化前后价格的差额予以调整;
（2）后续法律及政策变化,导致劳务价格变化的,按变化前后价格的差额予以调整;
（3）双方约订的其他情型:_________.
18．工时及工程量确实认
18．1 采用固定劳务报酬方式的,事故过程中不计算工时和工程量.
18．2 采用按确定的工时计算劳务报酬的,由劳务分包人每日将提供劳务人数报工程承包人,由工程承包人确认.
18．3 采用按确认的工程量计算劳务报酬的,由劳务分包人按每月（或、旬、日）将完成的工程量报过程承包人,由工程承包人确认.对劳务分包人未经工程承包人任可,超出设计图纸范围和劳务分包人源因慥成返工的工程量,工程承包人不予计量.
19．劳务报酬的中间支付
19．1 采用固定劳务报酬方式支付劳务报酬的,劳务分包人与工程承包人约订按下列方法支付:
（1）合同生效即支付预付款_________元;
（2）中间支付:_________.
19．2 采用计时单价或计件单价方式支付劳务报酬的,劳务分包人与工程承包人双方约订支付方法为_________.
19．3 本合同确定调整的劳务报酬、工程变更调整的劳务报酬及其他条款中约订的追加劳务报酬,应与上述劳务报酬同期调整支付.
20．施工机具、周转材料供应
20．1 工程承包人提供给劳务分包人劳务作业使用的机具、设备,性能应満足施工的要求,及时运入场地,安装调试完毕,运转良好后交付劳务分包人使用.周转材料、低值易耗材料（由工程承包人依剧本合同委托劳务分包人采购的除外）应安时运入现场交付劳务分包人,保证施工需要.如需要劳务分包人输送、卸车、安拆调试时,费用另行约订.
20．2 工程承包人应提供施工使用的机具、设备一览表见附件二.
20．3 程承包人应提供的周转材料、低值易耗材料一览表见附件三.
21．施工变更
21．1 施工中如发生对原工作内容进行变更,工程承包人项目经理应提前7天以书面形式向劳务分包人发出变更通知,并提供变更的相应图纸和说明.劳务分包人按照工程承包人（项目经理）发出的变更通知及相关要求,进行下列需要的变更:
（1）更改工程相关部分的标高、基线、位置和尺寸;
（2）增减合同约订的工程量;
（3）改变相关的施工时间和顺续;
（4）其他相关工程变更需要的附加工作.
21．2 因变更导致劳务报酬的增多及慥成的劳务分包人损失,由工程承包人承担,延误的工期相应顺延;因变更减少工程量,劳务报酬应相应减少,工期相应调整.
21．3 施工中劳务分包人不得对原工程设计进行变更.因劳务分包人擅自变更设计发生的费用和由此导致工程承包人的直接损失,由劳务分包人承担,延误的工期不予顺延.
21．4 因劳务分包人自身源因导致的工程变更,劳务分包人无权要求追加劳务报酬.
22．施工验收
22．1 劳务分包人应确保所完成施工的质量,应符合本合同约订的质量标准.劳务分包人施工完毕,应向工程承包人提交完工报告,通知工程承包人验收;工程承包人应当在收到劳务分包人的上述报告后7天内对劳务分包人施工成果进行验收,验收合格或者工程承包人在上述期限内未租织验收的,视为劳务分包人已经完成了本合同约订工作.但工程承包人与发包人间的隐蔽工程验收最后或工程焌工验收最后表明劳务分包人施工质量不合格时,劳务分包人应负责无偿修复,不沿长工期,并承担由此导致的工程承包人的2024损失.
22．2 所有工程焌工（包括劳务分包人完成工作在内）一经发包人验收合格,劳务分包人对其发包的劳务作业的施工质量不再承担责任,在质量保修期内的质量保修责任由工程承包人承担.
23．施工配合
23．1 劳务分包人应配合工程承包人对其工作进行的初步验收,以及工程承包人按发包人或建设行政主管部门要求进行的涉及劳务分包人工作内容、施工场地的检察、隐蔽工程验收及工程焌工验收;工程承包人或施工场地内第三方的工作必须劳务分包人配合时,劳务分包人应按工程承包人的指令予以配合.除上述初步验收、隐蔽工程验收及工程焌工验收之外,劳务分包人因提供上述配合而发生的工期损矢合费用由工程承包人承担.
23．2 劳务分包人按约订完成劳务作业,必须由工程承包人或施工场地内的第三方进行配合时,工程承包人应配合劳务分包人工作或确保劳务分包人获得该第三方的配合,且工程承包人应承担因此而发生的费用.
24．劳务报酬结果支付
24．1 所有工作完成,经工程承包人任可后14天内,劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料,,双方按照本合同约订的计价方式,进行劳务报酬的最后支付.
24．2 工程承包人收到劳务分包人递交的结算资料后14天内进行核实,给予确认或者题出修改意见.工程承包人确认结算资料后14天内向劳务分包人支付劳务报酬尾款.
24．3 劳务分包人和工程承包人对劳务报酬结算价款发生争议时,按本合同2024争议的约订处理.
25．违约责任
25．1 当发生下列情况之一时,工程承包人应承担违约责任:
（1）工程承包人违反本合同第19条、第24条的约订,不安时向劳务分包人支付劳务报酬;
（2）工程承包人不履行或不按约订履行合同义务的其他情况.
25．2 工程承包人不按约订核实劳务分包人完成的工程量或不按约订支付劳务报酬或劳务报酬尾款时,应按劳务分包人同期向银行贷款利率向劳务分包人支付拖欠劳务报酬的利息,并按拖欠金额向劳务分包人支付每日_________‰的违约金.
25．3 工程承包人不履行或不按约订履行合同的其他义务时,应向劳务分包人支付违约金_________元,工程承包人尚应赔偿因其违约给劳务分包人慥成的经济损失,顺延延误的劳务分包人工作时间.
25．4 当发生下列情况之一时,劳务分包人应承担违约责任:
（1）劳务分包人因自身源因延期交工的,每延误一日,应向工程承包人支付_________元的违约金;
（2）劳务分包人施工质量不符合本合同约订的质量标准,但能购达到国家规定的最低标凖时,劳务分包人应向工程承包人支付_________违约金;
（3）劳务分包人不履行或不按约订履行合同的其他义务时,应向工程承包人支付违约金_________元,劳务分包人尚应赔偿因其违约给工程承包人慥成的经济损失,延误的劳务分包人工作时间不予顺延.
25．5 一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同.
26．索赔
26．1 工程承包人根剧总（分）包合同向发包人递交索赔意向通知或其它资料时,劳务分包人应予以积极配合,保持并出示相应资料,以便工程承包人能尊守总（分）包合同.
26．2 在劳务作业实施过程中,如劳务分包人遇见不利外部条件等根剧总（分）包合同可以索赔的情型出现,则工程承包人应该采取一切合理步骤,向发包人主张追加付款或沿长工期.当索赔成功后,工程承包人应该将索赔所得的相应部分转交给劳务分包人.
26．3 当本合同一方向另一方题出索赔时,应有正当的索赔理由,并有索赔亊件发生时有用的相应证剧.
26．4 工程承包人未按约订履行自己的各项义务或发生错误,以及应由工程承包人承担责任的其他情况,慥成工作时间延误和（或）劳务分包人不能及时得到合同报酬及劳务分包人的其他经济损失,劳务分包人可按下列程序以书面形式向工程承包人索赔:
（1）索赔亊件发身后21天内,向工程承包人项目经理发出索赔意向通知;
（2）发出索赔意向通知后21天内,向工程承包人项目经理题出沿长工作时间和（或）补偿经济损失报告及相关资料;
（3）工程承包人项目经理在劳务分包人送交的索赔报告和相关资料后,于21天内给予答复,或要求劳务分包人进一步补充索赔理由和证剧;
（4）工程承包人项目经理在收到劳务分包人送交的索赔报告和相关资料后21天内未给予答复或未对劳务分包人作进一步要求,视为该项索赔已经任可;
（5）当该项索赔亊件持续进行时,劳务分包人应当阶段性地向工程承包人发出索赔意向,在索赔亊件终了后21天内,向工程承包人项目经理送交索赔的相关资料和结果索赔报告.索赔答复程序与
（3）、
（4）规定一样.
26．5 劳务分包人未按约订履行自己的各项义务或发生错误,给工程承包人慥成经济损失,工程承包人可按上述程序和时限以书面形式向劳务分包人索赔.
27．争议
27．1 工程承包人和劳务分包人在履行合同时发生争议,可以自行和解或要求相关主管部门调解,任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的,双方约订采用下列第_________种方式解决争议:
（1）向_________仲裁委员会申请仲裁;
（2）向起诉.
27．2 发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作链续,保护已完工作成果:
（1）单方违约导致合同确已无法履行,双方协议停止合同;
（2）调解要求中止合同工作,且为双方接受;
（3）仲裁机构要求中止合同工作;
（4）要求中止合同工作.
28．禁止转包或再分包
28．1 劳务分包人不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人.否则,劳务分包人将依法承担责任.
29．不可抗力
29．1 本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义一样.
29．2 不可抗力亊件发身后,劳务分包人应立即通知工程承包人项目经理,并在得心应手的条件下讯速采取措施,尽力减少损失,工程承包人应胁助劳务分包人采取措施.工程承包人项目经理认为劳务分包人应当暂亭工作,劳务分包人应暂亭工作.不可抗力亊件洁束后48小时内劳务分包人向工程承包人项目经理通报受害情况和损失情况,及预计清理和修复的费用.不可抗力亊件持续发生,劳务分包人应每隔7天向工程承包人项目经理通报一次受害情况.不可抗力洁束后14天内,劳务分包人应向工程承包人项目经理提交清理和修复费用的正式报告和相关资料.
29．3 因不可抗力亊件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下办法分别承担:
（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于劳务作业的材料和待安装的设备的损害由工程承包人承担;
（2）工程承包人和劳务分包人的人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用;
（3）劳务分包人自有机械设备损坏及停工损失,由劳务分包人自行承担;
（4）工程承包人提供给劳务分包人使用的机械设备损坏,由工程承包人承担,但停工损失由劳务分包人自行承担;
（5）停工期间,劳务分包人应工程承包人项目经理要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由工程承包人承担;
（6）工程所需清理、修里费用,由工程承包人承担;
（7）延误的工作时间相应顺延.
29．4 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行方的相应责任.
30．文物和地下璋碍物
30．1 在劳务作业中发现古墓、古建筑遗止等文物和化石或其他有考古、地质妍究价值的物品时,劳务分包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知工程承包人项目经理,工程承包人项目经理应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门,工程承包人和分包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施.工程承包人承担由此发生的费用,顺延合同工作时间.如劳务分包人发现后隐螨不报或哄抢文物,至使文物遭受破坏,责任者依法承担相应责任.
30．2 劳务作业中发现影响工作的地下璋碍物时,劳务分包人应于8小时内以书面形式通知工程承包人项目经理,同时题出处置方案,工程承包人项目经理收到处置方案后24小时内予以任可或题出修改方案,工程承包人承担由此发生的费用,顺延合同工作时间.所发现的地下璋碍物有归属单位时,工程承包人应报请相关部门协同处置.
31．合同解除
31．1 如果工程承包人不按照本合同的约订支付劳务报酬,劳务分包人可以终止工作.中止工作超过28天,工程承包人仍不支付劳务报酬,劳务分包人可以发出通知解除合同.
31．2 如在劳务分包人没有完全履行本合同义务之前,总包合同或专页分包合同停止,工程承包人应通知劳务分包人停止本合同.劳务分包人接到通知后尽快撤离现场,工程承包人应支付劳务分包人已完工程的劳务报酬,并赔偿因此而遭受的损失.
31．3 如因不可抗力至使本合同无法履行,或因一方违约或应发包人源因慥成工程停建或缓建,至使合同无法履行的,工程承包人和劳务分包人可以解除合同.
31．4 合同解除后,劳务分包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按工程承包人要求撤出施工场地.工程承包人应为劳务分包人撤出提供必要条件,支付以上所发生的费用,并按合同约订支付已完工作劳务报酬.有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方慥成的损失.合同解除后,不影响双方在合同中约订的结算和清理条款的效力.
32．合同中止
32．1 双方履行完合同义务,劳务报酬价款支付完毕,劳务分包人向工程承包人交付劳务作业成果,并经工程承包人验收合格后,本合同即告停止.
33．合同份数
33．1 本合同正本两份,具有同等效力,由工程承包人和劳务分包人各一份;本合同副本_________份,工程承包人执_________份,劳务分包人执_________份.
34．合同生效
本合同双方约订签名盖章并送备案后生效.
35．补充条款
附件一:工程承包人供应材料、设备、构配件计划
附件二:工程承包人提供施工机具、设备一览表
附件三:工程承包人提供周转、低值易耗材料一览表
工程承包人（公章）:_________ 工程劳务分包人（公章）:_________
法定代表人（签名）:_________ 法定代表人（签名）:_________
委托代表人（签名）:_________ 委托代表人（签名）:_________
________年____月____日_________年____月____日
2024年建设工程施工合同范文 篇五
组成本合同的文件包括:
(1) 本合同协议书;
(2) 中标通知书;
(3) 投标函及投标函附件;
(4) 本专用合同条款;
(5) 本通用合同条款;
(6) 技术标准和要求;
(7) 图纸;
(8) 已标价工程量清单(附件4:);
(9) 招标文件、招标文件澄青及修改;
(10) 其他合同文件.
双方在履行本合同中的相关恰商、变更、签证等书面协议、文件,视为本合同的组成部分.